| MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI 2007-ÇVA-BET-160 ALBÜM NUMARALI K VE L DEVRİYESİ ÇEVRE AYDINLATMASI BAKIM ONARIMI İŞİ İHTİYAÇ LİSTESİDİR | |||
| SIRA NU. | İŞİN TANIMI | BİRİM | ÖLÇÜ |
| 1 | 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 5x6 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 1400 |
| 2 | 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x4 mm2 (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 260 |
| 3 | KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ 3X1.5 mm2'LİK KABLO TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 25 |
| 4 | 26'LIK PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU(SİYAH) TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 1250 |
| 5 | 16 LIK PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 25 |
| 6 | 100W LED PROJEKTÖR (DUVARA AÇILI SABİTLENEBİLEN) ( IP65 ,6500 KELVİN, )TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 21 |
| 7 | 100W SOKAK TİPİ LED PROJEKTÖR (IP65, 6500 KELVİN) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 30 |
| 8 | FOTOSEL ŞALTER(GÖZ DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 2 |
| 9 | MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 6 |
| 10 | MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 6 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 2 |
| 11 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X25 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 3 |
| 12 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X63 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1 |
| 13 | 160*110*40CM EBATLARINDA HARİCİ TİP DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 2 |
| 14 | SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (Ø 16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI | AD | 9 |
| 15 | PANO ALTLARI İÇİN BETON YAPIMI TEMİNİ VE MONTAJI (KENAR UZUNLUKLARI 130CM/60CM , YÜKSEKLİĞİ 10CM | M3 | 1 |
| 16 | EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI | M3 | 65 |
| MEBS OKL.VE EĞT.MRK.K.LIĞI K-L DEVRİYESİ ÇEVRE AYDINLATMA VE BAKIM ONARIMI İŞİ MAHAL LİSTESİDİR | ||||
| İŞİN TANIMI | K DEVRİYESİ | L DEVRİYESİ | ÇEVRE AYDINLATMA | |
| 1 | 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 5x6 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 2 | 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x4 mm2 (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI | √ | ||
| 3 | KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ 3X1.5 mm2'LİK KABLO TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 4 | 26'LIK PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU(SİYAH) TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 5 | 16 LIK PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 6 | 100W LED PROJEKTÖR (DUVARA AÇILI SABİTLENEBİLEN) ( IP65 ,6500 KELVİN, )TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 7 | 100W SOKAK TİPİ LED PROJEKTÖR (IP65, 6500 KELVİN) TEMİNİ VE MONTAJI | √ | ||
| 8 | FOTOSEL ŞALTER(GÖZ DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 9 | MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 10 | MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 6 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 11 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X25 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | √ |
| 12 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X63 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI | √ | ||
| 13 | 160*110*40CM EBATLARINDA HARİCİ TİP DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI | √ | √ | |
| 14 | SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (Ø 16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI | √ | √ | |
| 15 | PANO ALTLARI İÇİN BETON YAPIMI TEMİNİ VE MONTAJI (KENAR UZUNLUKLARI 130CM/60CM , YÜKSEKLİĞİ 10CM | √ | √ | |
| 16 | EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI | √ | √ | √ |
| MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI 2007-ÇVA-BET-160 ALBÜM NUMARALI K VE L DEVRİYESİ ÇEVRE AYDINLATMASI BAKIM ONARIMI İŞİ METRAJ LİSTESİDİR | |||
| SIRA NU. | İŞİN TANIMI | BİRİM | ÖLÇÜ |
| 1 | 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 5x6 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 1400 |
| 2 | 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x4 mm2 (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 260 |
| 3 | KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ 3X1.5 mm2'LİK KABLO TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 25 |
| 4 | 26'LIK PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU(SİYAH) TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 1250 |
| 5 | 16 LIK PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU TEMİNİ VE MONTAJI | MT | 25 |
| 6 | 100W LED PROJEKTÖR (DUVARA AÇILI SABİTLENEBİLEN) ( IP65 ,6500 KELVİN, )TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 21 |
| 7 | 100W SOKAK TİPİ LED PROJEKTÖR (IP65, 6500 KELVİN) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 30 |
| 8 | FOTOSEL ŞALTER(GÖZ DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 2 |
| 9 | MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 6 |
| 10 | MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 6 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 2 |
| 11 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X25 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 3 |
| 12 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X63 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1 |
| 13 | 160*110*40CM EBATLARINDA HARİCİ TİP DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 2 |
| 14 | SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (Ø 16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI | AD | 9 |
| 15 | PANO ALTLARI İÇİN BETON YAPIMI TEMİNİ VE MONTAJI (KENAR UZUNLUKLARI 130CM/60CM , YÜKSEKLİĞİ 10CM | M3 | 1 |
| 16 | EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI | M3 | 65 |
MEBS OKL.VE EĞT.MRK.K.LIĞI
K-L DEVRİYESİ (2007-ÇVA-BET-160) ÇEVRE AYDINLATMA VE BAKIM ONARIMI İŞİ ÖZEL - GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
İŞİN TANIMI : K-L DEVRİYESİ ÇEVRE AYDINLATMA VE BAKIM ONARIMI İŞİ
YERİ: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA
MADDE 1. KONU:
Bu Teknik Şartname MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI K-L DEVRİYESİ ÇEVRE AYDINLATMA VE BAKIM ONARIMI İŞİ ve diğer hususları kapsar.
MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:
2.8. Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.
2.9. Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.
2.10.İstenilen özelliklerdeki malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.
2.11. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı-montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.
2.12. İmalat sırasında gerekli önlemler alınarak mevcut malzemelere zarar verilmeyecek, maskeleme yapılacak, kirletilen ve zarar verilen alanlar yüklenici tarafından temizlenerek eski haline getirilecektir.
MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:
3.1. 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 5x6 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI
Bina içinde sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yeraltı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYY) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi ve boru içine alınması. Makara olarak getirilen kablo tüm halde kesilmeden çelik sipral boru kanallarından geçirilerek, çevre emniyet duvarına idarenin belirleyeceği yükseklik ve hatta 50 cm arayla montajı yapılacak. Hat kesilmeyecek ve armatür bağlantıları buat içerisinden yapılacaktır.
3.2. 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x4 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI
Bina içinde sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yeraltı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Yeraltına döşenen kablo üstüne şerit çekilip üstü kapatılacaktır.
3.3. KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ 3X1.5 mm2'LİK KABLO TEMİNİ VE MONTAJI
Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar ( ihzarat % 60) Tüm Halojen Free TS EN 50525-3-31,TS EN 50267-2-1,2,3 TS EN 60332-3-22 Standatlarına ve 2006/95/ AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Techizat İle İlgili Yönetmeliğine uygun imal edilmiş ,CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş, plastik izoleli (HO7Z,07Z1,en az 300/500 V) olamk üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.Ana hattan U bakır klemens (6mm’lik) ile bağlantısı yapılıcaktır.Yapılan bağlantı eriyen bant ile kaplanıp buat içerisinde olacaktır. .Buatlar su ve toz içermeyen standartlara sahip olacaktır, Eriyen bant; Gerilimi 1 KV değeri geçmeyen 80 C den yüksek olmayan su altında ya da yüksek nemli ortamda kalan elektrik kabloların yalıtımında kullanılır. Gerdirilerek ve yarı bindirmeli olarak sarılan bant kısa süre sonra eriyerek tam sızdırmazlık sağlayıp gerekli bağlantı noktalarına temin ve montajı yapılacaktır. Daha sonra 3x1.5 luk kablonun led projektör ile bağlantısı yapılacaktır.
3.4. 26'LIK PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU(SİYAH) TEMİNİ VE MONTAJI
Elektrik ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun, -25 C ile +60 C ortam sıcaklığında çalışabilen, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kaplı çelik kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç köşe,dış köşe, dirsek, sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi fiyatıdır. Spiral borular duvara 50 cm arayla monte edilecektir.
3.5. 16 LIK PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU(SİYAH) TEMİNİ VE MONTAJI
Elektrik ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun, -25 C ile +60 C ortam sıcaklığında çalışabilen, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kaplı çelik kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı,bağlantılarının yapılması,iç köşe,dış köşe,dirsek,sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi fiyatıdır.Bu spiral 3x1,5 luk kablo için kullanacaktır.
3.6. 80-100W LED PROJEKTÖR (DUVARA AÇILI SABİTLENEBİLEN) ( IP65 ,6500 KELVİN, )TEMİNİ VE MONTAJI
Gövdesi ile ön cam çerçevesi enjeksiyon alüminyum dökümden imal edilmiş, fırın boya ile boyanmış, ön camı temperlenmiş, 250 C ısıya ve darbelere karşı dayanıklı, IP 65 koruma sınıflı cam ile gövde arası özel silikon conta ile kaplanmış,kesinlikle toz ve su geçirmeyecektir.Gövde arkasında ya da altında bağlantı kutusu bulunan,ışık akısı en az 10000 lümen olan özel mercekli yüksek güçlü led’lerden oluşan,sabit akım led sürücü devresi, armatürlerin tasarımında renk sıcaklığı 6500K olacaktır.Armatürlerde kullanılacak ledlerin 180 ila 240 V AC gerilim ve 50 Hz frekansta çalışabilecek ve 80 ila 100 Watt arasında güce sahip olacaktır ve soğutucusu bulunan, en az 30.000 saat ışıma ömürlü, en az %90 verimli, (-20 C ile +85 C) arasında çalışabilen,(tavana,duvara, zemine) montaj yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları bulunan, TS EN 60598-1, TS 8702 EN 60598-2-5,TS EN 61347-2-13 standartlarına ve 2006/95/AT belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş projektörün, iş yerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi fiyatıdır.
İmalata başlanmadan önce kullanılacak armatürlerin örnekleri idarenin onayına sunulacak, idarenin onayladığı armatür imalatta kullanılacaktır.
Malzemenin temini, işyerine teslimi ve montajı yükleniciye aittir. Montaj için gerekli bütün ekipman ve malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici idareden herhangi bir ekipman veya iş makinesi talep etmeyecektir.
3.7.80-100W SOKAK TİPİ LED ARMATÜR (IP65, 6500 KELVİN) TEMİNİ VE MONTAJI
Armatürler normal koşularda can ve mal emniyeti açısından tehlike oluşmayacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Armatürler, ışık kaynağı olan led ampulü koruyan metal muhafazaya sahip olacaktır. Koruma sınıfı IP65 olup toz ve su geçirmeyecektir. Led armatürlerin ters polarite koruması olacak armatürde kullanılan Led sokak armatürleri hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir. Led armatürler monte edildikleri baskı devre kartı(PCB) renk ve şekil yönü itibariyle armatür gövdesi ile uyum içerisinde olacaktır.. Led armatürün ön camı temperlenmiş cam veya polikarbon olacaktır. Led armatürde kullanılan tüm malzemeler paslanmaz ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
Armatürlerde kullanılacak led ampuller, 180 ila 240 V AC gerilim ve 50 Hz frekansta çalışabilecek ve 80 ila 100 Watt arasında güce sahip olacaktır. Armatürler, 25 derecelik bir ortamda en az 30.000 saat çalışacaktır. Armatürlerin renksel geri verimi (CRI)%70 den büyük olmalıdır. Armatürlerin tasarımında ışık akısı en az 10000 lümen olan özel mercekli yüksek güçlü led’lerden oluşan,sabit akım led sürücü devresi ve renk sıcaklığı 6500K olacaktır. Armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalar ve normal çevre koşularından dolayı yapısı değişmeyecek, ışık kaynağının kararlı çalışmasını etkilemeyecek şekilde tasarlanacaktır. Armatürler TS EN 60068-2-75 belirtilen darbe deney aleti ile numune darbeler uygulanmak sureti ile yapılacak kontrollerde, armatürün darbe enerjisi ve yay sıkıştırma değerlerine uygun olacaktır. İmalata başlanmadan önce kullanılacak armatürlerin örnekleri idarenin onayına sunulacak, idarenin onayladığı armatür imalatta kullanılacaktır.
Malzemenin temini, işyerine teslimi ve montajı yükleniciye aittir. Montaj için gerekli bütün ekipman ve malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici idareden herhangi bir ekipman veya iş makinesi talep etmeyecektir.
3.8. FOTOSEL ŞALTER TEMİNİ VE MONTAJI
Sokak, vitrin, ışıklı reklam, bahçe, park, otopark, garaj, toplu konut dış ve yol aydınlatmalarında, gündüz geçici kararmaları, gece geçici aydınlatmaları seçecek gecikme değerleri 15-190 saniye arasında değişen, gerektiğinde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz, vs.den etkilenmeyen fotosel şalterin temini ve yerine montajı.
3.9. MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16A (3kA) (TS5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
Aynı zamanda anahtar vazifesi gören monofaze otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.
3.10. MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 6A (3kA) (TS5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
Aynı zamanda anahtar vazifesi gören monofaze otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.
3.11. 3*25A KURU TİP KORUYUCULU KONTAKTÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı(400V) veya monofaze(220V) kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.
3.12. 3*63A KURU TİP KORUYUCULU KONTAKTÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı(400V) veya monofaze(220V) kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.
3.13. 160*110*40CM EBATLARINDA HARİCİ TİP DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI
Koruma derecesi IP55/IP66 TS EN 60529 standartlarına göre, gövde ve kapılar 1,5 – 2 mm galvanizli sac kapalı pano tesis edilecektir. Yüksekliği 160cm mm. derinliği en az 40cm. ve genişliği 110cm olmak üzere kapalı pano tesis edilecektir. Pano üzerinde konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. Boya, izolatör bağlantı iletkenleri, her nevi ufak malzeme, klemensler işçilik ve montaj dahil fiyatıdır. Hareketli kapaklara asma kilit takılabilecek şekilde olacak ve asma kilitler anahtarları ile birlikte idareye teslim edilecektir. Mevcut panoların iç muhteviyatı yeni yerleştirilen panolara taşınacaktır.
Sac panonun yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi yüklenici firmaya aittir. Yeni panoların topraklama hattı çekilip gerekli bağlantılar yapılacaktır.
3.14. SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (Ø 16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI
16mm çapında ve 1 metre uzunluğundaki çubuklar ile panoların topraklanması ve pano içlerinde toprak barası oluşturulması için panolar çevresinde topraklama yapılması. Yüklenici işlem sonrası ölçüm yaparak topraklama direncinin 1 ohm’un altında olduğunu beyan etmek zorundadır direncin 1 ohm ve üzeri çıkması durumunda direnci istenen değere getirmek yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, bu işlemler için idareden herhangi bir ücret veya ekipman talep etmeyecektir.
3.15. PANO ALTI İÇİN EL İLE BETON YAPIMI TEMİNİ VE MONTAJI ()
Panoların yerleştirileceği yerlerde kenar uzunlukları 130cm ve 60cm, beton boyu(uzunluğu) 20cm sahip olacak şekilde el ile beton yapılıp dökülerek yere paralel olacak şekilde yerleştiriecektiri. Betonların üst kısmı pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır. Beton dökülürken panolara; bağlantıları yapılacak kablolar göz önünde bulundurularak gerekli yerlerde boşluk veya boru bırakılacaktır. Çevresinden su almayacak önlemler alınacaktır.
3.16. EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI
Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme kayıpları, işçilik, araç, araç ve gereç giderleri yüklenici karı ve genel giderler dahil ( taşımalar dahil) 1m³ fiyatıdır. Projede belirlenen yerlerde çevre aydınlatma için yeraltı kablo döşemesinin gerekli kazı işlemleri yapılıp kablonun yerleştirilip üzerinin örtülmesi yapılacaktır. K devriyesinin panoya bağlantısı için yol kazımı yapılıp kablonun döşenmesiyle açılan asfalt yol beton ile kapatılacaktır.
MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:
4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır.
4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.
4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.
4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.
4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:
5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.
5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.
5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve CE belgelerinden en az bir tanesinin bulunması kesinlikle şarttır.
MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:
6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır. Kullanılan malzemelerin garanti belgeleri ve faturaları idareye teslim edilecektir.
6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.
MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI 2007-ÇVA-BET-160 ALBÜM NUMARALI K VE L DEVRİYESİ ÇEVRE AYDINLATMASI BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI
b) Adresi:Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA
c) Telefon numarası:3123509797
ç) Faks numarası:3123530355
d) Elektronik posta adresi:-
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:
b) T.C. Kimlik No:
c) Vergi Kimlik No:
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
d) Telefon numarası:
e) Bildirime esas faks numarası:
f) Bildirime esas elektronik posta adresi:
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı 2007-ÇVA-BET-160 Albüm Numaralı K ve L Devriyesi Çevre Aydınlatması Bakım Onarımı İşi
3.2. İşin yapılma yeri: MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Mamak/ANKARA
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Elektrik Hatlarının çekilmesi ve Sokak Armatürlerinin Yenilenmesi.
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli
5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline
dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 7 Sözleşmenin ekleri
7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1-Sözleşme Tasarısı,
2-Uygulama Projesi,
3-Mahal Listesi,
4-Özel Teknik Şartname,
Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi
8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.
8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.
Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.
10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.
10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.
10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.
10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;
a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,
b. İdarenin, bu sözleşmede ve şartnamede sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini
öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,
c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,
ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
d. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, hallerinde,
yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.
Madde 11-Teminata ilişkin hükümler
11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.
12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.
12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:
16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması
17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki
her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.
Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.
18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.
18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.
18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.
Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.
19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.
19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.
19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.
19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.
19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları :
20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;
a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç
ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.
20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
20.2.Çalışanların sağlık işleri
Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.
20.3.Çalışanların kazaya uğramaları
Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.
20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği
Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.
20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları
Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması
21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.
22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.
22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
Madde 23. Garanti Şartları:
23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar
24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;
Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü
26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 27 - Diğer hususlar
27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı, uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.
27.7 İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.
27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.
27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük
çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir. Yer teslimine müteakip Sosyal Güvenlik Kurumundan Söz konusu işe ait dosya açtırılarak idareye teslim edilecektir.
27.10. Yüklenici; kendisine yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlamadan önce çalışacağı şantiye alanına elektrik ve su için ayrı ayrı elektronik süzme sayaç takarak kullandığı elektrik ve su tutarını belirleyecektir.İşin bitmesini müteakip sayaç sökülerek o ayki elektrik ve su faturasındaki birim fiyat üzerinden kullanılan tutar, yapı denetim heyeti tarafından belirlenerek yüklenicinin 4 'üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğüne yatırması sağlanacaktır. Yatırılan elektrik ve su bedeline ait dekontlar yapı denetim heyetine teslim edildikten sonra hakediş ödemelerine geçilebilecektir.
28. - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
28.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
28.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 29 - Yürürlük
29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 30 Sözleşmenin imzalanması
30.1. Bu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2016 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.
İdare Yüklenici
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|