• İhale No
    827399
  • İhale Adı
    16 KALEM STOK SEVİYE MALZEME ALIMI
  • Sektör
    Güvenlik, Kamera, Alarm Ürünleri ve Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Doğrudan Temin
  • İhale Tarihi
    13 Kasım 2014 10:00
  • İdare
    İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı
  • İhale İli
    İstanbul
  • İşin İli
    İstanbul
  • Yayın Tarihi
    08 Kasım 2014
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :    16 KALEM STOK SEVİYE MALZEME ALIMI
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    3 ncü Kolordu Komutanlığı
ADRESİ:    3 ncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +902123651200 - +902123651264
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    MAL ALIMI
MİKTARI:    16    KALEM
MALIN TESLİM YERİ:    3 ncü Kor. K.lığı AYAZAĞA/ İSTANBUL
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE
İhalenin YAPILACAĞI YER:    3'üncü Kor.İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu (Org.M.Mazlum İSKORA Kışlası) AYAZAĞA / İSTANBUL
İhalenin TARİH VE SAATİ:    13/11/2014-10:00
 
İHALE İLANI METNİ  
3'ÜNCÜ KOLORDU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - AYAZAĞA / İSTANBUL 

1. 3'üncü Kolordu Komutanlığının ihtiyacı olan 16 Kalem Stok Seviye Malzemesi alımı, doğrudan temin usulü ile 13 Kasım 2014 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacaktır. Satın alınacak malzemelerin listesi ve miktarı, Malzemelerin Evsaf ve Teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Malzemelerin tamamına teklif verilecektir. Teklifler toplam bedel üzerinden götürü bedel usulüyle değerlendirilecektir. Teminat alınmayacaktır. Her türlü vergiler yükleniciye aittir.

3. Malzemeler, en düşük/uygun teklifi veren istekliden alınacaktır. Alım kararına müteakip yüklenici ile idare arasında alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme metni 3'üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığında görülebilir.

4.Malzemeler, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde 3’üncü Kolordu Komutanlığı Org.M.Mazlum İSKORA Kışlası AYAZAĞA / İSTANBUL adresinde idarenin gösterdiği yere teslim edilecektir.

5. Alınacak malzemelerin muayene ve kabulü, 3'üncü Kolordu Muayene ve Kabul Komisyonunca Malzemelerin Evsaf ve Teknik Özelliklerine göre yapılacaktır. Laboratuar muayenesi yapılmayacaktır. 

6. Hakedişler, 3'üncü Kolordu Maliye Bütçe Şube Müdürlüğünce hazırlanacak olan ödeme emri belgesine istinaden Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünce malzemelerin kabulünden itibaren bir ay içince ödenecektir.

7. Teklif Mektubu ile alınacak malzemelerin Evsaf ve Teknik Özellikleri aşağıda belirtilen irtibat telefonlarına, e-posta adresine başvurarak ya da dileyen istekliler Komisyonumuzdan elden teslim alabilirler.

8. Teklifler, (Faaliyet Belgesi,İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ve Tüzel Kişiliklerin Ticaret Sicil Gazetesi teklif sahiplerinin yanında olacaktır.) 13 Kasım 2014 Perşembe günü saat 10:00’a kadar 3’üncü Kolordu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Yeterli istekli olduğu takdirde, aynı gün ve saatte; teklifler komisyonumuz ve dileyen isteklilerin huzurunda açılacak, en düşük ve en uygun fiyatı veren istekliden malzemelerin alınmasına karar verilecektir. 

9. Yetkilendirilen Alım Komisyonu; yeterli istekli olmaması veya rekabet ortamının olmaması veya tekliflerin yüksek çıkması durumunda komisyon kararı ile başka teklifler de alarak 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesine istinaden piyasa araştırmasına devam edebilecektir.

10. İrtibat için e-posta, telefon ve belgegeçer numaraları aşağıda verilmiştir.

İRTİBAT NUMARALARI:

Tel :0 212 365 12 00'dan 2980 - 2982 (Piyade Albay Hadi GÜLER)
0 212 365 12 00'dan 2981 (Mu.Bçvş.Sinan ÖNAL)
Tel-Belgegeçer :0 212 365 12 64
E-posta : 3korihalekombsk@hrf.tr.nato.int


ALINACAK MALZEMELERİN LİSTESİ
İŞİN ADI: 3'ÜNCÜ KOR.(HRF) K.LIĞI KOR.KH.DES.GR.K.LIĞI KIŞLA HİZ.TK., 3’ÜNCÜ KOR. (HRF) K.LIĞI MEBS A.K.LIĞI KIŞLA HİZ.TK. BİNA,TESİS,KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI
S.NO STOK NO. MALZEMENİN ADI BİRİM MİKTAR
1 6250KK0430261 "BRÜLÖR ÖN ISITICI TRAFAG TERMOSTAT 
(GÖKÇE THYSSEN)" ADET 3
2 6350270410152 YANGIN ALARM KORNASI ADET 3
3 6685KK0184111 "TERMOMETRE, GÖSTERGELİ,BİMETAL
(DİKEY TERMOMETRE 0-160˚)" ADET 4
4 6685270426123 "TERMOMETRE, GÖSTERGELİ,BİMETAL
(YATAY TERMOMETRE 0-120˚)" ADET 4
5 5980KK0043526 FOTOSEL SATRONİK MZ770 (BRÜLÖR İÇİN) ADET 10
6 1440251335428 POT DEPO TERMOSTATI (0-90˚ PANOYA MONTE) ADET 5
7 5905270282445 POT DEPO REZİSTANSI (3 Fazlı , 40-50cm) ADET 3
8 4820KK0111344 EMNİYET VENTİLİ 1" ADET 2
9 4720270342801 YAKIT HORTUMU 1/2",1.5 METRE ADET 10
10 4820270440206 YAY EMNİYET VENTİLİ 1-10 BAR ADET 3
11 4940997494467 BRÜLÖR MEMESİ (5'lik , 60˚) ADET 11
12 4940997494468 BRÜLÖR MEMESİ (4'lük , 60˚) ADET 10
13 STOKLANDIRILACAK SELENOİD VENTİL, BRÜLÖR İÇİN (THYSSEN TM 80) ADET 4
14 5977KK0455764 ATEŞLEME ELEKTRODU (30CM) ADET 10
15 STOKLANDIRILACAK 3" (80'LİK) SİRKÜLASYON POMPASI ADET 1
16 STOKLANDIRILACAK BRÜLÖR BEYNİ SATRONIC DKW 972 ADET 3


ALINACAK MALZEMELERE AİT TEKNİK EVSAF
İŞİN ADI: 3'ÜNCÜ KOR.(HRF) K.LIĞI KOR.KH.DES.GR.K.LIĞI KIŞLA HİZ.TK., 3’ÜNCÜ KOR. (HRF) K.LIĞI MEBS A.K.LIĞI KIŞLA HİZ.TK. BİNA,TESİS,KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI
S.NU. MALZEMENİN ADI MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1 "BRÜLÖR ÖN ISITICI TRAFAG TERMOSTAT 
(GÖKÇE THYSSEN)" "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
2 YANGIN ALARM KORNASI "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
3 "TERMOMETRE, GÖSTERGELİ,BİMETAL
(DİKEY TERMOMETRE 0-160˚)" "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
4 "TERMOMETRE, GÖSTERGELİ,BİMETAL
(YATAY TERMOMETRE 0-120˚)" "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
5 FOTOSEL SATRONİK MZ770 (BRÜLÖR İÇİN) "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
— Aleve duyarlı olarak brülörün ateşlenmesini başlatır yanma gerçekleşince durdurur."
6 POT DEPO TERMOSTATI (0-90˚ PANOYA MONTE) "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
7 POT DEPO REZİSTANSI (3 Fazlı , 40-50cm) "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
8 EMNİYET VENTİLİ 1" "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
9 YAKIT HORTUMU 1/2",1.5 METRE — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
10 YAY EMNİYET VENTİLİ 1-10 BAR "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
11 BRÜLÖR MEMESİ (5'lik , 60˚) — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
12 BRÜLÖR MEMESİ (4'lük , 60˚) — Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır.
13 SELENOİD VENTİL, BRÜLÖR İÇİN (THYSSEN TM 80) "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
14 ATEŞLEME ELEKTRODU (30CM) "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
15 3" (80'LİK) SİRKÜLASYON POMPASI "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."
16 BRÜLÖR BEYNİ SATRONIC DKW 972 "— Malzemenin gerekli kalite işareti malzeme veya kutusu üzerinde görülecektir. 
— Malzeme veya kutusu üzerinde kalite işareti bulunmuyor ise kalite belgeleri getirilecektir.
— Malzeme imalatında ve daha sonrasında imalat hataları olmamalıdır."


3'ÜNCÜ KOR.(HRF) K.LIĞI KOR.KH.DES.GR.K.LIĞI KIŞLA HİZ.TK., 3’ÜNCÜ KOR. (HRF) K.LIĞI MEBS A.K.LIĞI KIŞLA HİZ.TK. BİNA,TESİS,KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMINA AİT SÖZLEŞME 

Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta 3’üncü Kolordu Komutanlığı (Ayazağa/İstanbul) (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta …………………………………………….(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1.İdarenin adresi : 3’üncü Kolordu Komutanlığı Ayazağa/İSTANBUL olup
Tel No : 0212.3651200/2836
Faks No : 0212.2850323
E- Posta Adresi (Varsa): 

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : ……................................................................ ............... 

....................................................................................................................................... olup,

Tel No :...................................................................……………………………….

Faks No :........................................................................…………………………….

Elektronik Posta Adresi (Varsa):........…………………………………………..... dır.

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Sözleşmenin Dili 
Madde 3-Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar 
Madde 4- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka;

4.1. Bu Sözleşmede yer alan;
“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, 
“İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,
“İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
“Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, 
“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dâhil) gereken işlemleri,
“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,
“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,
“Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,
“Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, 
“Alt Yüklenci”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyleYüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,
“İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, 
“Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, 
“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, 
“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, 
“Kurum”; Kamu İhale Kurumunu, 
“Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,
“Pilot Ortak”; Ortak Girişim olarak teklif verilen ihalelerde ortak girişim beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve ortak girişimi temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teklif”; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanun kapsamında İdareye sunduğu teklifi,
“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
“Kabul”; İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder.

Sözleşmenin Konusu
Madde 5-
5.1. İdarenin ihtiyacı olan miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 16 Kalem Stok Seviye Tüketim Malzemesi bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde yüklenici tarafından sağlanması işidir.
5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, sözleşme ve ekleri ile birlikte aşağıda ve EK-B “Alınacak Malzeme Listesi” ‘nde belirtilen ve EK-C “Teknik Evsaf ve Özellikleri” ’nde yer alan düzenlemelere uygun olarak teslim edilecektir. 
5.3 Alıma ait diğer bilgiler:

S.NO MALZEMENİN CİNSİ BİRİM MİKTAR
1 BRÜLÖR ÖN ISITICI TRAFAG TERMOSTAT 
(GÖKÇE THYSSEN) ADET 3
2 YANGIN ALARM KORNASI ADET 3
3 TERMOMETRE, GÖSTERGELİ,BİMETAL
(DİKEY TERMOMETRE 0-160˚) ADET 4
4 TERMOMETRE, GÖSTERGELİ,BİMETAL
(YATAY TERMOMETRE 0-120˚) ADET 4
5 FOTOSEL SATRONİK MZ770 (BRÜLÖR İÇİN) ADET 10
6 POT DEPO TERMOSTATI (0-90˚ PANOYA MONTE) ADET 5
7 POT DEPO REZİSTANSI (3 Fazlı , 40-50cm) ADET 3
8 EMNİYET VENTİLİ 1" ADET 2
9 YAKIT HORTUMU 1/2",1.5 METRE ADET 10
10 YAY EMNİYET VENTİLİ 1-10 BAR ADET 3
11 BRÜLÖR MEMESİ (5'lik , 60˚) ADET 11
12 BRÜLÖR MEMESİ (4'lük , 60˚) ADET 10
13 SELENOİD VENTİL, BRÜLÖR İÇİN (THYSSEN TM 80) ADET 4
14 ATEŞLEME ELEKTRODU (30CM) ADET 10
15 3" (80'LİK) SİRKÜLASYON POMPASI ADET 1
16 BRÜLÖR BEYNİ SATRONIC DKW 972 ADET 3

Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6- Bu sözleşme, götürü bedel sözleşme olup yüklenici tarafından teklif edilen……………………………………............................................... (rakam) ve ..........……………… …………...........................................................................................................(yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. 

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler 
7.1. Sözleşme bedeline; Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, doğrudan temin dosyasına, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri, ulaşım, ambalaj, muayene, her türlü sigorta giderleri vb. masraflar dâhildir.
7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler 
Madde 8- Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, doğrudan temin dosyasına, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri (sözleşmenin çoğaltılması dâhil), ulaşım, tahmil-tahliye, ambalaj, muayene her türlü sigorta giderleri vb. teklif fiyata dâhil edilecek masraflardır. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak (K.D.V.) Katma Değer Vergisi idarece yükleniciye ödenir. 

Madde 9- Sözleşmenin Ekleri 
9.1. Doğrudan temin mal alımı dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alımla ilgili belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 
9.2. Doğrudan temin mal alımı dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1) Alınacak Malzeme Listesi
2) Teknik Evsaf ve Özellikleri
Sözleşmenin Süresi
Madde 10- Sözleşmenin süresi, Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

Madde 11- Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
11.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri:
Teslim Yeri / Yerleri: 3’üncü Kor. K.lığı M.Mazlum İSKORA Kışlası Ayazağa/İSTANBUL.
11.2. İşe Başlama Tarihi: 
Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren işe başlanacaktır.
11.2.2. İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş ) takvim günüdür.
11.3. Teslim Şekli
11.3.1. Yüklenici malları teslim süresi içerisinde aşağıda detayları belirtilen şekilde teslim edecektir.
11.3.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 17.1. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde ( 08:00 -16:00) yapılır.
11.3.3. Teslim edilen mal, kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 

11.4.Yüklenicinin teslim programı: Bu madde boş bırakılmıştır
CİNSİ MİKTARI TESLİM SÜRESİ TESLİM YERİ

11.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 3 (üç) takvim günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Teminata İlişkin Hükümler
Madde 12. Teminat alınmayacaktır.

Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 13.
13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli ( ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil) karşılığında yapılacak her tür ödeme Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünden yapılacaktır. Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
13.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğünden ödenir. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir. Ödemeye esas para birimi TL ( Türk Lirası)
13.3 Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip IBAN Numarasını belirten EK’teki formata uygun olarak hazırlanacak dilekçe, İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
Madde-14 Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı 
15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. 
Madde 17- Gecikme Cezası
17.1. İdare tarafından sözleşmenin 18’inci maddesinde belirtilen süre uzatımıhalleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden binde iki oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
17.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 
17.3. Bu gecikme ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 5 (Beş) takvim gününü geçtiği taktirde İdare Sözleşmeyi fesih edecektir.
17.4. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 74 md.) İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) takvim günü içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.1.1. 18.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır. 
18.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (Bir) takvim günü içinde idareye bildirir. 
18.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir. 
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: 
Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;
(a) İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,
(b) İdarenin, bu sözleşmede, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,
(c) Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,
(d) Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
(e) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (Bir) takvim günü içerisinde idareye bildirir. 

Sözleşmenin Devir Şartları
Madde-19 Sözleşme devredilemez.

Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
(a) Malın montaj veya teslim yeri.
(b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 

Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri
21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, sözleşmeye göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

21.2. Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri
21.2.1. Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir ve tespit edilir.
21.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları İdareye tazminle mükelleftir. 

21.3. İş Programı
Yüklenici personeli, teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir.

21.4. Güvenlik Önlemleri
Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
(d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, 

kabul eder. 

21.5.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları
21.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
21.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. 
21.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

21.6. Malların Taşınması
21.6.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dâhildir.
21.6.2. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.
21.6.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.
21.7. Erişim Yolları
Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
21.8. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma
21.8.1.Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır. 
21.8.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır. 
21.8.3. Yüklenici, boşaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır. 
21.9. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.

Madde 22- Eğitim 
Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu 
Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24- Ambalajlama 
Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın orjinal şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.

Madde 25- Reklam Yasağı 
Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 26- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları 
26.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dâhil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder.
26.2. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
26.3. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde 27 Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere,
(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
(b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, 

uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.

Madde 28- Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları
Yüklenici,
(a) İdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekân içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline,
(b) İdarenin personeline,
(c) Sözleşmeye dâhil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline,
İşlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır.

Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
29.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.
29.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
29.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.

Madde 30- Sigorta 
30.1. İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.
30.2. Yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, işyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile İdarece gerekli görülenlere karşı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis, makine, araç, taşıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmıştır.
30.3. Ancak İdarece bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur.

Madde 31- İdarenin Yükümlülükleri 
31.1. Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben İşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca İşyerinin hâlihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. İdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. İşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin İşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde İş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar İdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler İdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir.
31.2. Montajlı İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi ve niteliği gereği, İdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. 
31.3. İzinler ve Ruhsatlar
Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.
31.4. İdarenin Personeli
Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir.



Madde 32- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler 
İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.

Madde 33- Yüklenicinin Vekili
Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır.

Madde 34- Muayene İşlemleri
34.1. Muayene için müracaat ve muayene tarihinin belirlenmesi:
34.1.1 Yüklenicinin malı idareye teslim etmesi ve idarece muvakkat makbuzun (geçici teslim makbuzu) düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur. 
34.1.2. Muayene muhtırası; malın tesellümünü müteakip 2 (iki) takvim günü içerisinde Mal
Saymanı tarafından tanzim edilerek, Muayene ve Kabul Komisyonuna intikal ettirilir.
34.1.3. İdare tarafından (Muayeneyi yapacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca) öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim ayrıca posta ile gönderilecektir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim, yüklenici veya kanuni temsilcisine elden tebliğ edildiği takdirde ayrıca postaya verilmesine gerek yoktur. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.
34.2. Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları:
Yüklenicinin teslim programı: Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 15 (onbeş) takvim günü içinde, teknik evsafına istinaden, idarenin göstereceği yerde 3’üncü Kolordu (Ayazağa/İSTANBUL) Komutanlığına teslim edilecektir.
34.3. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
34.3.1.Yüklenici malzemeleri, teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. 
34.3.2.Teslim edilen malzemeler kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 
34.3.3.Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malzemenin ilgili birliğe teslim edildiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir. 
34.4. Muayene ve kabul şekil ve şartları
34.4.1. Yüklenici, 3’üncü Kor. K.lığı Kh. Ds. Gr. MYM A.liği Taşınır Mal (Tüketilebilir). 126 Mal Say. lığına dilekçe ile başvurur ve malzemeleri teslim eder. İdare başvuru tarihini müteakip muayene ve kabul işlemlerini tamamlar ve muayene raporunun tanzim edilerek MYM A.liği Taşınır Mal (Tüketilebilir). 126 Mal Say. lığına gönderilmesini sağlar.
34.4.2. Getirilen malların muayenesi; 3’üncü Kolordu K.lığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, yürürlükteki Mal Alımları, Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair yönetmeliğe ve TSK Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
34.4.3. Teslim alınan malın muayene muhtırası, teslim alınmasını müteakip 2 (iki) takvim günü içerisinde Mal Saymanı tarafından Muayene Komisyonuna intikal ettirilir.
34.4.4. Muayene sırasında yüklenici veya kanuni vekili hazır bulunacak ve muayene neticesi yazılan rapor kendisine imza ettirilecektir. 
34.4.5. Yüklenici tarafından yapılacak itiraz muayenesi isteği bir dilekçe ile muayene komisyonunun bağlı olduğu Komutanlığa yapılır.
34.4.6. Yüklenici kendisine tebligat yapıldığı günden itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde muayeneye itirazda bulunabilir. Bu takdirde idarece ikinci bir muayene komisyonu teşkil edilerek tekrar muayene yaptırılır. Bu ikinci muayene sonucu tutulan rapor taraflar hakkında kat'idir. İhtilafın mahkemeye düşmesi halinde taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene raporlarının yükleniciye tebliği Mal Saymanlığına aittir.
34.4.7. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj vs.) yükleniciye aittir.
34.4.8. Muayene sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir.
34.4.9. Yüklenici muayene edilmek üzere teslim edilen malın red edilmesi halinde, red edilen malın yerine teslim süresi içerisinde (cezalı ve ihtarname süreleri dâhil) mal teslim etme hakkına sahiptir.
34.4.10. Ret edilen malın, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içerisinde kaldırmaz ise yüklenici geçecek her takvim günü için sözleşme tutarının 0.0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verecektir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 5 (beş) takvim günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir.
34.4.11. Muayene aşamasında istenen belgeler yüklenici tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar muayene komisyonuna teslim edilir. Bu belgelerin eksik veya farklı olmasından dolayı mal ret edilmiş ise bu karara itiraz edilemez.

Madde 35- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi 
35.1.Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, 
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik evsaftaki belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
c) Malın kabulüne müteakip kesilecek faturalar ödeme belgelerinin hazırlanması için 3’üncü Kor. K.lığı MYM A.liği Taşınır Mal (Tüketilebilir). 126 Mal saymanlığına teslim edilecektir.
ç ) Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgeler 3 üncü Kor. Milli Karargâh Mali Bütçe Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
35.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
35.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. 
35.4. İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (otuz) takvim günü içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır

Madde 36- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Madde 37- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu
37.1. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 77 md.) Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
37.2. Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 1 (bir) takvim günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır. 

Madde 38- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
38.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
38.2. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 78 md.) Malın/işin özelliği dikkate alınarak idarelerce uygun görülmesi halinde yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez47.1

Madde 39- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Herhangi bir işin üretim aşamasında yada teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 40- Garanti ve Bakım, Onarım
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 41- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
41.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
(a) Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi,
(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
41.2. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, alım sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme feshedilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
(a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alınması için yeterli sürenin bulunmaması,
(b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
(c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 
41.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi 
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
41.4. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
41.5. Fesih Tarihinin Belirlenmesi
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 19’uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20’inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi,20 ‘inci maddenin (b) bendi ile 21 ‘inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7 (yedi) gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde Yükleniciye bildirilir.
41.6. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
41.6.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 
41.6.2. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 
41.6.3. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 
41.6.4. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Madde 42- Yüklenicinin Ölümü
Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Madde 43- Yüklenicinin İflası
Yüklenicinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir.

Madde 44- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali
Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık,
tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 ‘inci maddesine göre işlem yapılır..

Madde 45- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Halleri
Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilir. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Madde 46- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

Madde 47- Diğer Hususlar
47.1. Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu:
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

47.2. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yetkiler:
3 üncü Kor.K.lığı adına idarenin gösterdiği yere teslim edilecek mallar için; her türlü uygulama Yükleniciye aittir. 

Madde 48- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 49- İMZA
Bu sözleşme bu madde dâhil 49 (kırkdokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……………....... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse Talep imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.

///////////////////////////////////////////// Bu sözleşme 14 ( Ondört ) sayfadır. ////////////////////////////////////////////////////// 

İnş.Pl.Sb. Yzb. Erkan ALTUNOK : 
İs.Ş.Md. Alb.M.Erhan TÜRKSOY : 







İDARE YÜKLENİCİ








 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim