DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULÜ İLE ALIMA TEKLİF VERMEK İSTEYEN İSTEKLİ ADAYLARI TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNİ KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALACAKTIR.
İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ 18 KASIM 2016 SAAT 10:00'E KADAR KAPALI ZARF İÇERİSİNDE KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA/KİRAZLIDERE TESLİM EDECEKLERDİR.
İSTEKLİLER YAPILACAK İŞE AİT İŞYERİNİ GÖRMEK ÜZERE KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İSTİHKAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBATA GEÇECEKLERDİR. (03124175190 - 2506/2504)
YAPIM İŞİ İHTİYAÇ BİLGİLERİ
İŞİN ADI: 1982-TKO-BET-208 ALBÜM NUMARALI TESİSİN BAKIM ONARIMI
Sıra Nu. Poz Numarası İmalatlar Miktarı Ölçü Birimi
İmalatları
1 Y.23.176 LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 599,27 KG
2
Y.25.002/02
DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI 164,73 M²
3 İNŞ.ÖZEL-1 Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00-21,50m arası) 325,00 M²
4 İNŞ.ÖZEL-2 PVC YAĞMUR İNİŞ BORUSU SÖKÜMÜ 46,20 M
5 24.062 Ø 125 MM BİR UCU MUFLU PVC Y.BORUSU TESBİT MONTAJI 46,20 M
6 İNŞ.ÖZEL-3 MEVCUT BRANDA SİSTEMİNİN AÇILMASI, GERDİRİLMESİ, YERİNE MONTAJ EDİLMESİ 2.121,57 M²
7 İNŞ.ÖZEL-4 BAK RİON SİSTEM İLE BRANDA TAMİRİ YAPILMASI 300,00 M²
8 İNŞ.ÖZEL-5 8 ADET RAYLI, SÜRGÜLÜ KAPININ RAYLARINA OTURTULMASI (4 adet 100*210 cm, 4 adet 600*410) 5,00 AD
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE AİT
1982-TKO-BET-208 ALBÜM NUMARALI TESİSİN BAKIM ONARIMI AİT TİP SÖZLEŞME
(ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)
Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..................................................................................(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1. İdarenin Adresi :.............................................
Tel. No :.............................................
Faks No :.............................................
E-Posta Adresi (varsa) :.............................................
2.2. Yüklenicinin adı
Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi :.............................................
Tel. No :.............................................
Faks No :.............................................
E-Posta Adresi (varsa) :.............................................
Vergi Numarası :.............................................
Vergi Dairesi :.............................................
IBAN Numarası :.............................................
2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı
Madde 3-
3.1. İşin Adı :.............................................
3.2. İşin Yapılma Yeri :.............................................
3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamede belirtilmiştir.
Sözleşmenin Dili
Madde 4-Sözleşmenin dili Türkçe’dir.
Tanımlar
Madde 5- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6-
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen..........................(rakam ve yazıyla).............................toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.
Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.
Sözleşmenin Ekleri
Madde 9 –
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1- Sözleşme Tasarısı,
2- Teknik Şartname,
3- Proje.
9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
Madde 10-
10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi:
10.1.1. Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (Beş) iş günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
10.1.2. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.
10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbindealtı) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.
Teminata İlişkin Hükümler
Madde 11-
11.1. Kesin Teminat: Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’ sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak, İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır.
11.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi
11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminatın yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.
11.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 12-
12.1. Yüklenicinin hakedişi KHO Saymanlığınca ödenir.
12.2. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde 03.8.1.02-1 ekonomik kodundan düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır
12.3. Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak iş bitiminde düzenlenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2016 Yılında tamamı için ödenek tespit olunmuştur.
12.4. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı
Madde 13- Bu iş için avans verilmeyecektir.
Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları
Madde 14- Fiyat farkı ödenmeyecektir.
Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları
Madde 15- Bu işyerinde alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. İşlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16- Yapılan işlerin bir yıl süreyle ücretsiz onarımı yapılacaktır.
İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması
Madde 17-
17.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (All risk) sigorta) yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Madde 18-
18.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %10’ una kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.
18.2. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
18.3. Mücbir sebep halleri:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.
18.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.
18.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Madde 19- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
Teminat Süresi
Madde 20- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek (12 Ay) olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Madde 21-
21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Madde 22-Yüklenici üstlenmiş olduğu işi sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen sanat kurallarına uygun şeklide yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda yapım işleri genel şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Taahhüdün Yerine Getirilmemesi
Madde 23- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar
Madde 24- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Madde 25- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Geçici Kabul Noksanları
Madde 26- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 80 md.) Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’ üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilir.
Diğer Hususlar
Madde 27- Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler: işin sözleşme bedelinin üstünde bir bedelle tamamlanması halinde yüklenici bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşmedeki hükümler çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Yapılacak iş anahtar teslimi götürü bedel usulü ile gerçekleştirileceğinden işin tamamlanması sonrasında ek ödeme talep edilmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla peşinen kabul edilmiş olacaktır. Ara hakediş ödenmeyecektir.
Madde 28- Yüklenici firma, zemin yüzey kaplamasıyla ilgili yaptığı imalat için en az 5 (Beş) yıl süre ile sızdırmazlık (su geçirmezlik) garantisini belge ile taahhüt edecektir.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 29- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yürürlük
Madde 30- (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 81 md.) Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, ihale dokümanında sözleşmenin noterce onaylanması ve tescili öngörülmüşse bu tescil ve onayın yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 30 (Otuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca idare yüklenicinin talebi üzerine sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
İSTİHKÂM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1982-TKO-BET-208 ALBÜM NUMARALI TESİSİN BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME
ŞARTNAME NO : TARİH
10050314-4230- -16 .../…/2016
1. Bu teknik şartname yayın
tarihinden itibaren geçerlidir.
2.KHO İs.Ş.Md.lüğünün yazılı izni
alınmadan şartnamede değişiklik
yapılamaz.
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO:
İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR 3
GENEL HUSUSLAR 3-4
YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ 5-7
TEKNİK ŞARTNAME
YAPIM İŞİNİN ADI : 1982-TKO-BET-208 ALBÜM NUMARALI TESİSİN BAKIM
ONARIMI
PROJE NO : 16-09-OBOG-52
YERİ : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI / ANKARA
1. İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR: Kara Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde yer alan “1982-TKO-BET-208 ALBÜM NUMARALI TESİSİN BAKIM ONARIMI” işi için gerekli tüm imalatları, malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet tedbirleri garanti şartları ile diğer hususları kapsamaktadır.
2. GENEL HUSUSLAR:
Bütün inşaat işleri ve kullanılacak malzemeler; bu şartnamedeki tanımlara, proje ve mahal listelerindeki şartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesine, fen ve mühendislik kaidelerine, birim fiyat tariflerine ve varsa özel (teknik) şartnamelerine uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.
Teknik Şartname, Mahal listesi, Projeler v.b. dokümanlar arasında tereddüte düşülen durumlarda İdarenin görüşü esastır. Bu durumlarda Yüklenici Firma İdare ile irtibata geçecek ve İdarenin onayını müteakip imalatlara devam edecektir.
Yüklenici kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine ayrıca fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından dolayı ortaya çıkan ve kullanım hataları haricindeki (gizli kusurlardan) zarar ve ziyandan sorumludur. Bu kapsamda yapılan imalatlar kesin kabulü yapılmış olsa dahi 1 (bir) yıl süre ile yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Bu gibi durumlarda yüklenici firma gerekli tadilat, onarım ve değişiklikleri ücretsiz olarak yapmakla yükümlüdür.
İmalat bünyesine girecek her türlü malzeme ve kullanılan cihaz, TSE (ve/veya ISO 9001) damgalı veya TS Kalite belgesine sahip, 1. sınıf malzeme olacaktır. TSE Standardı veya kalite belgesi olmayan malzemeler, piyasadaki mevcut en iyi malzemelerden seçilecek, İdare onayından sonra kullanılacaktır.
Söz konusu iş kapsamında kullanılacak malzemeler ve teçhizat üzerinde kırık, çatlak ve deformasyon gibi imalat hataları bulunmayacaktır. Kullanılacak malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
Söz konusu iş anahtar teslim götürü bedel iş olarak yapılacağından, kullanılacak her türlü malzemenin şantiye yerine getirilmesi, yapılması gerekecek diğer tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj ve demontaj, her türlü işçilik ve idare tarafından istenilen yere istif işleri gibi masraflar işin kapsamı içerisinde düşünülecek bunlar için yükleniciye sözleşme bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Yapılacak tüm imalatlar KHO Komutanlığına hiçbir maddi ve hukuki yükümlülük getirmeyecek şekilde yerine getirilecektir. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecek uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlar ile projelerde tespit edilen eksik ya da yanlışlarla ilgili varsa görüş, öneri ve ilave projeler teklifler ile birlikte bir rapor halinde idareye sunulacaktır. Bu sebeple yapılacak her tür hatadan yüklenici birinci derecede sorumlu olacaktır.
Söz konusu iş kapsamında üretici firma garantisi haricinde yüklenici tarafından piyasadan temin edilen tüm malzemeler için TSE belgeleri mutlak suretle idareye sunulacaktır. Bunlara ilaveten imalat sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, elektrik, makine, vb. işlerine ait proje ve de problemleri müteahhit firma tarafından çözülerek, bu amaçla çizilecek her türlü proje, detay ataşman idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlatılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
İmalatlar onaylı projeler, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyulacaktır.
Sökümden çıkan malzemeler (idarenin tespit edeceği malzemeler) tutanakla ilgili birliğe teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumdaki malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izniyle göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır.
İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece onayını müteakip imalata devam edilmelidir.
Yüklenici her türlü numuneyi beğenilmek ve seçilmek üzere iş yerine getirmekle ya da numunenin bulunduğu imalathaneye yapı denetçisini ve kullanıcı Birlik sorumlu personelinin götürülmesini, yapı denetçisinin istediği süre ve zamanlarda sağlamakla yükümlüdür. İdare, gerekli görmesi halinde kullanılan her türlü malzeme ve yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deney yapabilecektir. Bununla ilgili doküman, muayene ve deneylerin masrafı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, imalatlar sırasında idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin vereceği talimatlara uymak zorundadır.
Hiçbir inşaat malzemesinin montajı, kontrollük teşkilatının müsaadesi alınmadan yapılmayacaktır. İdare, kullanılmasını uygun görmediği malzemenin değiştirilmesi konusunda tam yetkilidir. Yüklenici imalatlarda kullanacağı tüm malzemelerden farklı numuneleri (en az 3 farklı numune) idarenin görüşüne sunacaktır.
İhale kapsamında belirtilen imalatlar dışında, önceden düşünülmemiş, gözden kaçan ya da imalat sırasında ortaya çıkacak, yapılması gerekli görülen, bağlı tüm ekstra tamir tadilat ve onarım işlerinde söz konusu iş kapsamında Yüklenici tarafından ikmal edilecektir. İlave imalatlar için Yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Onarım ve yenileme sırasında, ihale konusu mevcut mahallerde verilecek her türlü zarardan (işin gereği olan yıkım söküm işleri haricinde) yüklenici birinci derecede sorumludur. Bu durumda yüklenici verilen zararı tazminle yükümlüdür. (Malzemelerin mahalline getirilmesi, inşaattan çıkan artıkların yüklenmesi ve nakli sırasında söz konusu binaya verilmesi muhtemel zararlar dahil).
Tüm işler bitirildikten sonra bina içinde ve dışında çalışma yapılan tüm mahallerde inşaat işlerinden kalan tüm artıkların her türlü temizliği yapılarak bina, çalışma ortamına müsait ve işler hale getirilecektir. Söz konusu inşaat artıklarının İdareden ve/veya ilgili kurumlardan izin alınarak uygun yerlere nakline (yükleme ve boşaltma dahil) ilişkin tüm masraflar ve sorumluluklar yükleniciye aittir.
Yüklenici, işleri yaparken, inşaatlarda kullanacağı malzemelerde ve işçiliklerin yapılmasında aşağıda belirtilen şartları sağlayacaktır.
YAPILACAK İMALATLARIN YÖNTEM VE TARİFİ:
İNŞAAT İMALATLARI: İnşaat imalatları ile ilgili aşağıdaki maddelerde özel bir açıklama yapılmadıysa imalatlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özel Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerindeki; Y.23.176, Y.25.002/02, İNŞ.ÖZEL-1, İNŞ.ÖZEL-2, 24.062, İNŞ.ÖZEL-3, İNŞ.ÖZEL-4 ve İNŞ.ÖZEL-5 pozlarındaki asgari yapım şartlarını sağlayacak şekilde olacaktır.
Y.23.176 Pozuna uygun olarak: Ø 15 MM çapında 1.5 mm kalınlığında demir profiller ile her 130x300 cm ebadındaki dörtgen kısımlar için 3 adet boyuna (3 metre) doğrultuda kaynak ile mevcut profillere sabitlenecektir. İmalat sonrası profiller terazisinde olacaktır. Kaynak esnasında brandanın erimemesi veya yanmaması için profil altı ahşap desteklerle branda profilden ayrılacaktır. Kaynak sırasında zeminin zarar görmemesi için zemin kaplanacaktır. İmalat esnasında zarar gören tüm kısımlar firma tarafından eski haline getirilecektir.
Y.25.002/02, Pozuna uygun olarak: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılacaktır.
İNŞ.ÖZEL-1 Pozuna uygun olarak: Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılacaktır. (0,00-21,50m arası)
İNŞ.ÖZEL-2 Pozuna uygun olarak: Mevcut pvc yağmur iniş borusu demontajı yapılacaktır.
24.062 Pozuna uygun olarak: Ø 125 mm bir ucu muflu pvc yağmur borusu temini ve yerine montajı yapılacaktır. Kelepçeler galvanizli ve contalı olmak üzere en fazla 1 m aralıklarla yatay ve düşey olarak tespit edilecek ve montaj edilecektir. Yeni yapılacak yağmur iniş borusunun dereye bağlantı zıvanası da imalat ile birlikte değiştirilecektir.
İNŞ.ÖZEL-3 Pozuna uygun olarak: Mevcut branda sistemi bağlantı ve vidalarından (sabitlerinden) açılacak, gerdirilecek ve yerine montaj edilecektir. Branda açma, gerdirme ve yeniden sabitleme işlemi sırası ve sonrasında branda kısımlarında zarar gören veya imalat öncesinde zarar görmüş kısımlar İNŞ.ÖZEL-4 pozuna uygun olarak tamir edilip tam sızdırmazlıkla kullanıma hazır hale getirilecektir.
İNŞ.ÖZEL-4 Pozuna uygun olarak: Mevcut branda sisteminde zarar gören, yırtılan, ayrılan, çürüyen, ezilen vb. tüm noktalar BAK RİON SİSTEM İLE tamir edilip tam sızdırmazlıkla kullanıma hazır hale getirilecektir. İmalat sırasında uygun ısıtma-eritme makinesi, uygun rulo ve mevcut branda ile aynı renk ve aynı özelliklere sahip ek branda malzemesi ile imalat gerçekleşecektir.
İNŞ.ÖZEL-5 Pozuna uygun olarak: 4 adet 600x400 cm, 4 adet 100x210 cm ebadında toplam 8 Adet normal, raylı veya sürgülü kapı, iç ve dıştan olmak üzere raylarına oturtulacaktır ve çalışır vaziyete getirilecektir.
İmalat esnasında zarar gören tüm kısımlar firma tarafından eski haline getirilecektir. Tüm imalatlar tamamlandığında, tüm sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
İş bu teknik şartname 6 (Altı) sayfadan ibarettir.
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|