4’üncü Kor.K.lığı 2010-TRF-BET-033 2010-TRF-BET-098 2010-TRF-BET-102 2010-TRF-BET-100 2010-TRF-BET-099 2010-TRF-BET-104 2010-TRF-BET-213 2010-TRF-BET-101 2010-TRF-BET-097 Albüm Numaralı Trafo Binalarında Bulunan 1 Adet 800 KVA, 3 Adet 630kVA, 3 Adet 400 KVA , 1 Adet 160 KVA, 1 Adet 50 KVA Gücündeki Hermetik Tip Trafonun Bakım ve Onarımı İçin Hizmet Alımı
ADET 1
T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
4’ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI
ANKARA
4’ÜNCÜ KOR.K.LIĞI 2010-TRF-BET-033 2010-TRF-BET-098 2010-TRF-BET-102 2010-TRF-BET-100 2010-TRF-BET-099 2010-TRF-BET-104 2010-TRF-BET-213 2010-TRF-BET-101 2010-TRF-BET-097 ALBÜM NUMARALI TRAFO BİNALARINDA BULUNAN 1 ADET 800 kVA, 3 ADET 630kVA, 3 ADET 400 kVA , 1 ADET 160 kVA, 1 ADET 50 kVA GÜCÜNDEKİ HERMETİK TİP TRAFONUN BAKIM VE ONARIMI İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ
ÖZEL-GENEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
İ Ç İ N D E K İ L E R
1.KONU
2.GENEL HUSUSLAR
3.İSTEK VE ÖZELLİKLER
4.DENETİM VE MUAYENE METODLARI
5.GARANTİ ŞARTLARI
6.EKLER
İŞİN TANIMI : 4’üncü Kor.K.lığı 2010-TRF-BET-033 2010-TRF-BET-098 2010-TRF-BET-102 2010-TRF-BET-100 2010-TRF-BET-099 2010-TRF-BET-104 2010-TRF-BET-213 2010-TRF-BET-101 2010-TRF-BET-097 Albüm Numaralı Trafo Binalarında Bulunan 1 Adet 800 KVA, 3 Adet 630kVA, 3 Adet 400 KVA , 1 Adet 160 KVA, 1 Adet 50 KVA Gücündeki Hermetik Tip Trafonun Bakım ve Onarımı İçin Hizmet Alımı
YERİ : Gen. Eşref AKINCI KIŞLASI Mamak/ANKARA
1. KONU :
Bu şartname; “4’üncü Kor.K.lığı 2010-TRF-BET-033 2010-TRF-BET-098 2010-TRF-BET-102 2010-TRF-BET-100 2010-TRF-BET-099 2010-TRF-BET-104 2010-TRF-BET-213 2010-TRF-BET-101 2010-TRF-BET-097 Albüm Numaralı Trafo Binalarında Bulunan 1 Adet 800 KVA, 3 Adet 630kVA, 3 Adet 400 KVA , 1 Adet 160 KVA, 1 Adet 50 KVA Gücündeki Hermetik Tip Trafonun Bakım ve Onarımı İçin Hizmet Alımı” işinin istek ve özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.
2. GENEL HUSUSLAR:
2.1 İhtiyaç listesinde belirtilen 1 (bir) kalem/9 (dokuz) adet trafonun bakım ve onarımı için hizmet alımı işi, 1 (bir) adet Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi (Yüksek gerilim yetkilendirme belgeli, Ankara EMO onaylı olacak) ve en az 1 (bir) adet elektrik ustası (EKAT çalışma belgeli) tarafından yapılacaktır.
2.2 Yüksek Gerilim Yetkilendirme ve EKAT belgelerine ihale tarihi itibariyle sahip olunacak ve belgelerin vizesi güncel olarak sözleşme aşamasında idareye teslim edilecektir.
2.3 Bakım onarım sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması kapsamındaki yasal düzenlemelerin sağlanması yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Trafonun enerjisi kesilmeden çalışmaya başlanılmayacaktır. Herhangi bir kaza meydana gelmesi durumunda sorumluluk yükleniciye aittir.
2.4 Bakım onarım esnasında trafoda veya tesisat elemanlarında kalıcı hasar meydana gelmesi durumunda, onarım işlemleri yükleniciye aittir. Bu durum bir rapor ile idareye bildirilecektir.
2.5 Yüklenici trafonun bakım onarımı hizmetini, yer teslim tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Ölçümler ve muayene sonucunda 2 (iki) suret rapor tanzim edilecek ve hazırlanan rapor idareye teslim edilecektir.
2.6 Bakım onarım esnasında ihtiyaç duyulacak araç ve malzemeler yüklenici tarafından tedarik edilecektir. Yüklenici firma tarafından yapılacak ölçümler sırasında kullanılacak test cihazının (meger) kalibrasyon belgesi (son bir yıla ait) rapor sonuna 2 (iki) nüsha olarak eklenecektir.
2.7 Kullanılacak malzemeler, kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve birinci sınıf olacaktır ve bu malzemeler için herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.
2.8 Yüklenici, idarenin onayını almadan enerji kesintisi yapmayacaktır. Çalışma gün ve saati için idarenin onayı alınacaktır.
2.9 Yüklenici, idarenin güvenlik açısından veya teknik açıdan uygun görmediği personeli değiştirecektir. Yüklenicinin personeli, idarenin tüm kural ve talimatlarına uygun davranacaktır.
2.10 İhtiyaç listesinde belirtilen 1 (bir) kalem/9 (dokuz) adet trafonun bakım onarımı için hizmet alımı işi Gen. Eşref AKINCI Kışlası’nda(Mamak/ANKARA) yapılacaktır.
2.11 Alım, 4'üncü Kor. İhale Koms. Bşk. lığınca yapılacaktır. İhale Komisyonu kararı sonucu, idare ile alımın gerçekleştirileceği yüklenici firma arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınmayacaktır.
2.12 Yapılan hizmetin bedeli; fatura ve geçici kabul belgelerine istinaden, 4’üncü Kor.Mly. ve Büt.Ş.Md.lüğünce tahakkuka bağlanarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre, 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce (Mamak/ANKARA) ödenecektir.
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:
3.1 TRAFO TEÇHİZAT TEMİZLİĞİ VE KONTROLÜ (İZOLATÖR, BUŞİNG, TANK, BARA vs.)
3.1.1 Trafo tankının, radyatörlerin ve var olan diğer teçhizatın temizliği yapılacaktır. Yer ve metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanların temizliği yapılacaktır ve ardından trafo buşingleri temizlenecektir.
3.1.2 Trafo tekerleklerinin kilit durumları kontrol edilecek olup kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketini tamamen engeller durumda olmalıdır.
3.1.3 Elektriksel ve mekanik bağlantılar gevşeklik ve yağ kaçağı yönünden; elektrik bağlantıları elektrik kontak teması yönünden kontrol edilecek olup gerekiyorsa buşing bağlantıları hariç yüzey temizliği yapılacaktır.
3.1.4 İzolatörlerin temizlikleri yapılacak olup bağlantılarındaki gevşeklikler kontrol edilecek ve gerekenler varsa sıkılacaktır.
3.1.5 Ark boynuzların aralıkları kontrol edilip temizlenecek eğer aralıklar bozulmuş ise birbirlerine bakacak şekilde ayarlanacaktır.
3.1.6 Termal kamera ile trafo bağlantı noktaları ve trafo merkezinde bulunan panonun sıcaklığı ölçülecek ve bu ölçüm fotoğrafları raporlandırılacak idareye 2 (iki) suret olarak teslim edilecektir.
3.1.7 Kablo başlıklarının temizlikleri yapılacak ve kasıntılı çalışma yönünden durumu kontrol edilecektir. Gerekirse temas yüzeyleri temizlenecektir.
3.2 SLİKAJEL DEĞİŞİMİ
3.2.1 Slikajel, amorf yüksek nem adsorbsiyon kapasitesine sahip silisyumoksit özelliğine sahip olacaktır.
3.2.2 Ağırlıkça %35’inden fazla nem tutma özelliğine sahip olacaktır.
3.2.3 Slikajel rengi mavi olacaktır.
3.2.4 Renk değişimi maviden pembeye olacaktır.
3.3 TRAFO İŞLETME VE KORUMA TOPRAKLAMA TESTLERİ
3.3.1 Topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenleri kontrol edilecek olup topraklanmamış birimler varsa topraklama barasına bağlantıları yapılacaktır.
3.3.2 Trafonun işletme ve koruma topraklama ölçüm raporları düzenlenerek 3 (üç) suret olarak idareye teslim edilecektir.
3.3.3 Topraklama barası, topraklama elektroduna en yakın bağlantısından sökülüp topraklama eletrodunun topraklama direnicinin ölçülmesi ve bulunan değerin doğruluğu kontrol edilecektir.
3.3.4 Bara temizlikleri yapılıp tüm bara bağlantıları kontrol edilecektir. Gerekiyorsa yüzey temizliği yapılacaktır.
3.4 AKIM VE GERİLİM TRAFOLARININ BAKIMI
3.4.1 Temizlik;
a) Çelik yapı temizliği yapılacaktır.
b) Yalıtılmış bölümlerinin temizliği yapılacaktır.
3.4.2 Kontrol ve/veya İncelemeler;
a) Primer bağlantılarını kontrol edilecektir. Gerekiyorsa kontak yüzeyleri temizlenecektir.
b) Bütün bağlantılar kontrol edilecektir. Gerekenler sıkılacaktır.
c) Sekonder uç bağlantıları kontrol edilecektir.
3.5 KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)
3.5.1 Çelik Yapı;
3.5.1.1 Kesicinin çelik yapısı oturma ve yerinde oynama yönünden kontrol edilecektir. Gevşek bağlantıları sıkılacak ve kesicini kasıntılı çalışması önlenecektir.
3.5.1.2 Metal yapılar boya ihtiyacı yönünden kontrol edilecek, gereken yerler boyanacaktır.
3.5.2 Kontrol ve İncelemeler ve Yapılacaklar;
3.5.2.1 Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantıları kontrol edilecek ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesi sağlanacaktır.
3.5.2.2 Elektrik bağlantı yüzeyleri kontrol edilecek ve gerekiyorsa yüzey temizliği yapılacaktır.
3.5.2.3 Yağ seviye göstergeleri ve yağ seviyesi kontrol edilecektir.
3.5.2.4 Yağ kaçağı yönünden, bağlantı noktaları kontrol edilecektir. Yağ kaçağı varsa, kaçağın meydana geldiği nokta tespit edilip gerekli işlem yapılarak, sızdırmazlığı sağlanacaktır.
3.5.2.5 Mekanizma, elemanların aşınması, kırık ve çatlakların varlığı, yayların durumu, ayar kaçıklıkları yönünden kontrol edilecektir. Gerekiyorsa mekanizma sökülerek, belirlenen aksaklıklar giderilecektir.
3.5.2.6 Sabit ve hareketli kontakları kontrol edilecek, varsa ark çapakları ince bir eğe ile alınacaktır. İnce bir zımpara kullanarak, yüzey düzgünlüğü sağlanacaktır. İnce bir zar oluşturacak şekilde, kontak yüzeyleri vazelinlenecektir.
3.5.2.7 Kesme hücresi elemanları kontrol edilecek, gerekiyorsa ark izleri (malzemesine uygun bir yöntemle) temizlenecektir.
3.5.2.8 Açma ve kapama işlemleri yapılarak kontak hareketleri kontrol edilecektir. Kontakların senkron hareketleri izlenecektir. Hareket sonu kontaklarda kayma olup olmadığı ve kesici konumları ile tam çakışıp çakışmadığı kontrol edilecek, gerekiyorsa ayarlanacaktır.
3.5.3 Temizlik;
3.5.3.1 Hücre temizliği yapılacaktır.
3.5.3.2 Çelik yapının ve ardından kesici kutuplarının temizliği yapılacaktır.
Mekanizma bölümü açılarak, basınçlı hava yardımıyla temizliği yapılacaktır.
3.6 AYIRICILAR;
3.6.1 Temizlik;
3.6.1.1 Çelik yapı temizliği yapılacaktır.
3.6.1.2 Yalıtılmış bölümlerin temizliği yapılacaktır.
3.6.2 Kontrol ve İncelemeler ve Yapılacaklar;
3.6.2.1 Elektrikli bağlantılar kontrol edilecek, gerekiyorsa kontak yüzeyleri temizlenecektir.
3.6.2.2 Bütün bağlantılar kontrol edilerek gerekenler sıkılacaktır.
3.6.2.3 Bara bağlantılarındaki kasımalar yüzünden, mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediği kontrol edilecektir.
3.6.2.4 Hareketli ve sabit kontaklar kontrol edilecek, gerekiyorsa ark çapaklarına ince eğe ve zımpara uygulanarak düzgün yüzey sağlanacaktır. Kontaklar (ince) vazelinlenecektir.
3.6.2.5 Kontak basma durumu kontrol edilecek, gerekiyorsa kontak basma yay ayarları değiştirilerek eksik veya fazla basmalar düzeltilecektir.
3.6.2.6 Üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünde kontrolleri yapılacaktır.
3.6.2.7 Mesnet ve itici izolatörleri kırık ve çatlak ise değiştirilecektir.
3.6.2.8 Kumanda mekanizması, kumanda boru ve mafsalları kontrol edilerek normal olduklarına ve normal çalıştıklarına bakılacaktır.
3.7. TRAFO YAĞ TESTİ;
3.7.1 Trafo yağının temel elektriksel özelleri belirlenecektir.
3.7.2 Yağ testi istenen trafolarda yalnızca yağ delinme testi standartlara uygun olarak yapılacaktır.
3.7.3 İstenen trafonun yağı daha sonra kullanım için uygun olup olmadığı belirlenecektir.
3.7.4 Filtrasyon veya rejenarasyon gerekli olup olmadığı tespit edilecektir.
3.8. BAR24 AKÜ-REDRESÖR GRUBU;
3.8.1 Kullanım yeri bina içi olacaktır.
3.8.2 Akü-redresör grubu, akümülatör ve yük olmak üzere iki farklı çıkışa sahip olacaktır.
3.8.3 Yük çıkışı, akü-redresör grubunun herhangi bir çalışma anında anma geriliminin %115’den fazla gerilimle yükü beslemesini önleyecek tasarımda olacaktır.
3.8.4 Akü-redresör grubunun toplam ve akümülatör çıkış akım sınırlama ayarı, bir birimden bağımsız olarak anma akımının %0’ı ile %100’ü arasında istenilen değere 0,1 Amper aralıklarla ayarlanacaktır.
3.8.5 Akü-redresör grubunda, a.a. kaynak gerilimi yüksek/düşük, d.a. çıkış gerilimi yüksek/düşük, aşırı akım, kısa devre ve aşırı sıcaklık koruması bulunacaktır.
3.8.6 -25 °C ile 40 °C arasında çalışabilir olduğu sertifikalandırılmış olacaktır.
3.8.7 Mahfaza üzerinde gerekli olan işaretler, şemalar okunaklı ve dayanaklı olacaktır.
3.9. YERALTI KABLOLARI;
3.9.1 Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahildir. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya her nevi malzeme temini ve işçilik dahildir.
4. DENETİM VE MUAYENE:
4.1 “4’üncü Kor.K.lığı 2010-TRF-BET-033 2010-TRF-BET-098 2010-TRF-BET-102 2010-TRF-BET-100 2010-TRF-BET-099 2010-TRF-BET-104 2010-TRF-BET-213 2010-TRF-BET-101 2010-TRF-BET-097 Albüm Numaralı Trafo Binalarında Bulunan 1 Adet 800 KVA, 3 Adet 630kVA, 3 Adet 400 KVA , 1 Adet 160 KVA, 1 Adet 50 KVA Gücündeki Hermetik Tip Trafonun Bakım ve Onarımı İçin Hizmet Alımı” işinin denetim, muayene ve kabul işlemleri, 4734 Sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine, Hizmet İşleri Genel Şartnamesine, yürürlükteki TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine, sözleşme hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca görevlendirilecek personel tarafından yapılacaktır.
4.2 Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
4.3 Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecek, muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
4.4 Bakım onarım hizmetini yapan firmanın yetkili Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi, yapılan her ölçüm için ayrı ayrı rapor hazırlayacaktır. Raporlarda; ölçümün yapıldığı binanın adı, ölçüm tarihi, ölçüm yapılan trafoya ait bütün teknik özellikler (imal yılı, seri numarası, marka, model, vb.), ölçümün yapılış biçimi, elde edilen sonuçlar ve varsa alınması gerekli görülen diğer önlemler belirtilecektir. Hazırlanan raporlar, ölçümlerde kullanılacak test cihazının (meger) kalibrasyon belgesi (son bir yıla ait) ile birlikte 2 (iki) asıl suret olarak idareye teslim edilecektir.
4.5 Yüklenicinin muayene esnasında, teknik eleman veya gözlemci bulundurması ve bu teknik elemanın veya gözlemcinin muayene sonuçlarını imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul edilmiş sayılacaktır.
5. GARANTİ ŞARTLARI:
5.1 Ölçüm ve testler sonucunda kullanıma uygun olmadığı tespit edilen trafoya ait teçhizat idareye bildirilecek ve uygun olmayan parçaların onarımını/yenilenmesini müteakip bir defaya mahsus bedelsiz olarak yüklenici tarafından tekrar test edilecektir.
6. EKLER :
6.1 Yoktur.
4’ÜNCÜ KOR.K.LIĞI 2010-TRF-BET-033 2010-TRF-BET-098 2010-TRF-BET-102 2010-TRF-BET-100 2010-TRF-BET-099 2010-TRF-BET-104 2010-TRF-BET-213 2010-TRF-BET-101 2010-TRF-BET-097 ALBÜM NUMARALI TRAFO BİNALARINDA BULUNAN 1 ADET 800 kVA, 3 ADET 630kVA, 3 ADET 400 kVA , 1 ADET 160 kVA, 1 ADET 50 kVA GÜCÜNDEKİ HERMETİK TİP TRAFONUN BAKIM VE ONARIMI İÇİN HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2018/
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4’ÜNCÜ KOR.K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 4. KOR. K.LIĞI
b) Adresi:SAMSUN YOLU GENERAL ESREF AKINCI KISLASI 06262 MAMAK ANKARA
c) Telefon numarası:3123695710
ç) Faks numarası:3123699376
d) Elektronik posta adresi:4korihkombsk@kkk.tsk.tr
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................
b) T.C. Kimlik No: ....................................................................
c) Vergi Kimlik No: ...................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................
d) Telefon numarası: ..................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : 4’üncü Kor.K.lığı 2010-TRF-BET-033 2010-TRF-BET-098 2010-TRF-BET-102 2010-TRF-BET-100 2010-TRF-BET-099 2010-TRF-BET-104 2010-TRF-BET-213 2010-TRF-BET-101 2010-TRF-BET-097 Albüm Numaralı Trafo Binalarında Bulunan 1 Adet 800 KVA, 3 Adet 630kVA, 3 Adet 400 KVA , 1 Adet 160 KVA, 1 Adet 50 KVA Gücündeki Hermetik Tip Trafonun Bakım ve Onarımı İçin Hizmet Alımı
3.2. İşin yapılma yeri: Gen. Eşref AKINCI KIŞLASI ve Çiğiltepe Askerî Lojmanları MAMAK/ANKARA
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
4’üncü Kor.K.lığı 2010-TRF-BET-033 2010-TRF-BET-098 2010-TRF-BET-102 2010-TRF-BET-100 2010-TRF-BET-099 2010-TRF-BET-104 2010-TRF-BET-213 2010-TRF-BET-101 2010-TRF-BET-097 Albüm Numaralı Trafo Binalarında Bulunan 1 Adet 800 KVA, 3 Adet 630kVA, 3 Adet 400 KVA , 1 Adet 160 KVA, 1 Adet 50 KVA Gücündeki Hermetik Tip Trafonun Bakım ve Onarımı İçin Hizmet Alımı (1 İhtiyaç Kalemi)
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 8 – Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
2-Özel ve Genel İstekler İle İdari Şartname,
3-Sözleşme Tasarısı,
4-Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (YEDİ) gün içinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 20 (YİRMİ) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Teminat alınmayacaktır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Hizmet işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra 4'üncü Kor.Mly. ve Büt.Ş.Md.lüğünce otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen 2018 yılı serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre, on beş gün içinde 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 -Madde boş bırakılmıştır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
19.2. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 21 – Kontrol teşkilatı ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, kontrol teşkilatı görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile kontrol teşkilatı görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (ONBİNDEBEŞ) oranında gecikme cezası uygulanır.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 30 - Geçici kabul noksanları
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1 Hizmet işleri, ihtiyaç listesi, idari/teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olacaktır.
33.2 idari/Teknik şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar/imalatlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler; idarenin onayını alacak şekilde yüklenici tarafından bildirilecek ve işin tekniğine uygun bir çözüm üretilerek giderilecektir. İdari şartnamede çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde idarenin vereceği karar esas alınacaktır.
33.3 Her türlü hizmet, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Trafoların bakım ve onarımı süresince hatalardan kaynaklanan bozukluklar yüklenici tarafından onarılacaktır.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|