İhale Kayıt Numarası | : | 2011/23032 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | GENÇ CAD. BİNGÖL MERKEZ BİNGÖL |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4262131986 - 4262135280 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | ihlkom49tug@Hotmail.com |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : |
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | 49'UNCU MOT.P.TUG.KI.LIĞI /BİNGÖL |
c) Teslim tarihi | : | Malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. (Malzemeler 49’uncu Mot.P.Tug.K.lığı/BİNGÖL Tük.Mlz. 317 Mal Saymanlığı depolarına teslim edilecektir.) Yüklenici satın alınan malları mesai saatleri içerisinde vasıtaları ile birlik depo veya ambarına teslim etmeye mecburdur. İşe başlama talimatı sözleşmenin imzalanması sırasında, sözleşme ile birlikte yazılı olarak ihale komisyon başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyası ile birlikte dağıtılacaktır. 48.1.2 Yüklenicinin teslim programı: İdari şartnamenin 48.1.1 maddesinde belirtilen şekilde 49’uncu Mot.P.Tug.K.lığı/BİNGÖL Tük.Mlz. 317 Mal Saymanlığı depolarına kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir. 48.1.3. Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip idari şartnamenin 48.1.1 maddesinde belirtildiği şekilde 49’uncu Mot.P.Tug.K.lığı/BİNGÖL Tük.Mlz. 317 Mal Saymanlığı depolarına teslim süresine uygun olarak teslim edilecektir. 48.1.4. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise idari şartnamenin 51 inci maddesi ve sözleşme tasarısının 34.2 maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 48.1.5. İdarenin talebi söz konusu olduğunda yüklenicinin de yazılı rızası alınmak kaydıyla malzeme teslim süresi yarı yarıya kısaltılabilir. Bu durumda malzemenin bedeli kat’i kabulü müteakip ödenir. 48.1.6. Yüklenicinin yazılı talebi söz konusu olduğunda, İdarenin de uygun görmesi halinde malzeme teslim süresi yarı yarıya kısaltılabilir. Bu durumda malzemenin bedeli kat’i kabulü müteakip ödenir. 48.1.7. Teslim edilen malzeme kat’i kabülü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 48.1.8. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir. 48.1.9. Teslim süresi içinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 48.1.10. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece idari şartnamenin 51 inci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (Bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar birlik tarafından ihtarın tebliğinden önce teslim alınmaz. 48.1.11. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 3 (Üç) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için sözleşme bedelinin %0,5 (Bindebeş) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (On) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu tutulamaz, bu husustaki tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde yükleniciden tahsil edilir. 48.1.12.Malzemenin verilen sürede teslim edilmemesi nedeniyle sözleşme fesih aşamasına gelirse 4735 Sayılı KİSK’nun 22 nci maddesine göre fesih işlemi gerçekleştirilir. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda henüz idareye teslim edilmemiş malzemeler teslim alınmaz. Yüklenici bu hususları peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. |
a) Yapılacağı yer | : | 49'UNCU MO0T.P.TUG.K.LIĞI 2 NUMARALI NİZAMİYE BİNASI |
b) Tarihi ve saati | : | 16.03.2011 - 10:00 |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI | 33,00 | KALEM |