İhale Kayıt Numarası | : | 2011/39336 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | GENÇ CAD. BİNGÖL MERKEZ BİNGÖL |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4262131986 - 4262145280 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | ihlkom49tugay@hotmail.com |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | 49 UNCU MOT.P.TUG.K.LIĞI 317 TÜK.MLZ.MAL SAYMANLIĞI YİYECEK DEPOLARI |
c) Teslim tarihi | : | İdari Şartnamenin 2. Maddesinin c) bendinde (Miktarı ve türü) yer alan; Her bir taksit için 10 (on) takvim günü olmak üzere toplam 20 (Yirmi) takvim günüdür. Taksitler 49uncu Mot.P.Tug.K.lığı/BİNGÖL Tük.Mlz.317 Mal Say.lığı depolarına teslim edilecektir. İşe başlama talimatı sözleşmenin imzalanması sırasında, sözleşme ile birlikte yazılı olarak ihale komisyon başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyası ile birlikte dağıtılacaktır. 48.1.2. Yüklenicinin teslim programı: İdari şartnamenin 48.1.1 nci maddesinde belirtilen taksit ve miktarlarda 49uncu Mot.P.Tug.K.lığı/BİNGÖL Tük.Mlz.317 Mal Say.lığı depolarına kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir. 48.1.3. Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip idari şartnamenin 48.1.1 nci maddesinde belirtilen taksit ve miktarlarda 49uncu Mot.P.Tug.K.lığı/BİNGÖL Tük.Mlz.317 Mal Say.lığı depolarına taksit teslim sürelerine uygun olarak defaten teslim edilecektir. (Sözleşmenin herhangi bir sebeple birinci taksit teslim tarihinden sonra imzalanması durumunda, mal teslimi sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde yapılacaktır.) 48.1.4. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise idari şartnamenin 51 nci maddesi ve sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 48.1.5. İdarenin talebi söz konusu olduğunda yüklenicinin de yazılı rızası alınmak kaydıyla taksitler teslim süresinden önce veya sonra toptan bir defada, taksitler birleştirilerek veya ayrı ayrı taksitler halinde alınabilir. Bu durumda malın bedeli kati kabulü müteakip ödenir. 48.1.6. Yüklenicinin yazılı talebi söz konusu olduğunda, İdarenin de uygun görmesi halinde taksitler teslim süresinden önce veya sonra toptan bir defada, taksitler birleştirilerek veya ayrı ayrı taksitler halinde alınabilir. Bu durumda malın bedeli kati kabulü müteakip ödenir. 48.1.7. Taksitler malların cari/sari yıl içinde alınması durumuna dikkat edilmek suretiyle en fazla son taksit teslim tarihine kadar ertelenebilir. 48.1.8. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal kati kabülü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 48.1.9. Teslim süresi içinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 48.1.10.Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece idari şartnamenin 51 nci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar teslim yeri birlik tarafından ihtarın tebliğinden önce teslim alınmaz. 48.1.11. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda sonucun kendisine tebliğini müteakip, yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 3 (üç) gün içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için sözleşme bedelinin MALZEMENİN CİNSİ CEZA ORANI AMBALAJLANMIŞ SU (1,5 LİTRELİK AMBALAJLARDA) % 0,2 BİNDEİKİ nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu tutulamaz, bu husustaki tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde yükleniciden tahsil edilir. 48.1.12. Çeşitli nedenlerle bir taksitin kati kabulü yapılmadan müteakip taksit/taksitlerin kati kabulü yapılırsa kati kabulü yapılanların bedeli ödenir. Taksitlerden herhangi birinin ifa edilmemesi nedeniyle sözleşme fesih aşamasına gelirse diğer taksitlerin durumu dikkate alınmadan 4735 Sayılı KİSKnun 20 nci maddesine göre fesih işlemi gerçekleştirilir. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda henüz idareye teslim edilmemiş taksit veya taksitler varsa bunlar teslim alınmaz. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda idareye daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene işlemleri devam eden taksit veya taksitler varsa bunlara ait her türlü muayene (Fiziksel, duyusal, kimyasal, mikrobiyolojik vb.) işlemleri itiraz muayeneleri de dahil yaptırılır. Sonuçların uygun çıkması halinde kati kabulü yapılarak bedeli ödenir. Sonuçların uygun çıkmaması halinde ret olan mal/mallar kaldırtılır ve yerine teslim süresi olsa da yeni mal teslim alınmaz. Yüklenici bu hususları peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 48.1.13.Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir. |
a) Yapılacağı yer | : | 49 uncu Motorlu Piyade Tugayı 2 Nu.lı Nizamiye Ziyaretçi Yeri / Bingöl |
b) Tarihi ve saati | : | 11.04.2011 - 11:00 |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: |
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
|
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
AMBALAJLANMIŞ SU (1,5 LİTRELİK AMBALAJLARDA) 100.000 AD. 2 TAKSİT 1.TAKSİT 50.000 ADET 15-25 MAYIS 2011 TARİHİNDE 2.TAKSİT 50.000 ADET 15-25 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE TESLİM ALINACAKTIR. | 100000,00 | ADET |