| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
| İŞİN ADI : | BİYOKİMYA RUTİN TEST KİTLERİ ALIMI | ||||||||||||||
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
| İDARE ADI: | SAĞLIK HİZMETLERİ ANKARA BÖLGE KOMUTANLIĞI | ||||||||||||||
| ADRESİ: | ASKER HASTAHANESİ İÇERİSİ ETİMESGUT/ANKARA | ||||||||||||||
| TELEFON VE FAX NUMARASI: | +903122491011/3871-3872-3873 - +903122446440 | ||||||||||||||
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | |||||||||||||||
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | BİYOKİMYA RUTİN TEST KİTLERİ ALIMI | ||||||||||||||
| MİKTARI: | 23 KALEM | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM YERİ: | BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ BEYTEPE/ ANKARA | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | KARARIN TEBLİĞİNİ MÜTEAKİP 15 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. | ||||||||||||||
| İhalenin YAPILACAĞI YER: | TSK ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA | ||||||||||||||
| İhalenin TARİH VE SAATİ: | 24/4/2015-10:30 | ||||||||||||||
| SARTNAME NO: | TIBBİ BİYOKİMYA :04 | ||||||||||||||
| İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
| ALIM İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR 1.SÖZ KONUSU MALZEMELER BEYTEPE ASKER HASTANESİ DÖNER SERMAYE HASTALARI İÇİN BİYOKİMYA KLİNİĞİNDE KULLANILACAK MALZEMELER OLUP SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA FATURA EDİLECEK MALZEMEDİR.ALINACAK MALZEMELER 3225 SAYILI KANUNA İSTİNADEN YAYIMLANAN 19262 SAYILI YÖNETMELİK MADDE 8/21 GEREĞİ ALINACAKTIR 2. BU İHALEYE SADECE YERLİ İSTEKLİLER KATILABİLİR. YABANCI İSTEKLİLERLE ORTAK GİRİŞİM YAPAN YERLİ İSTEKLİLER BU İHALEYE KATILAMAZ. İHALEYE KATILAN GERÇEK KİŞİLERİN YERLİ İSTEKLİ OLDUKLARI, TEKLİF MEKTUBUNDA YER ALAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASINDAN ANLAŞILIR. TÜZEL KİŞİLERİN YERLİ İSTEKLİ OLDUKLARI İSE TEKLİFLERİ KAPSAMINDA SUNULAN BELGELER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİR.İSTEKLİLER ALIMA FAKS YOLUYLADA KATILABİLECEKLERDİR.fAKS YOLUYLA YAPILACAK KATILIMLARDA TİTUBB BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ ZORUNLU OLUP AKSİ TAKTİRDE TEKLİF GECERSİZ SAYILACAKTIR. 3. ALIMA İLİŞKİN ÖDEME; TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİNİN KESİLMESİNE MÜTEAKİP BEYTEPE ASKER HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞINCA TAHAKKUKA BAĞLANARAK BEDELİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ 2015 GELİRLERİNDEN ÖDENECEKTİR. 4. SÖZ KONUSU ALIM İŞİ İÇİN SÖZLEŞME YAPILACAK VE SÖZLEŞME BEDELİNİN % 6 (yüzde altı) sı KADAR KESİN TEMİNAT ALINACAKTIR. 5. SÖZ KONUSU MALZEMENİN TESLİM SÜRESİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 TAKVİM GÜNÜDÜR.TESLİM YERİ İSE BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 766 TÜK.SYM.LIĞIDIR. 6. SÖZ KONUSU MALZEMENİN MUAYENE VE KABULÜ BEYTEPE ASKER HASTANESİ MUAYENE VE KABUL KOMİSYON BAŞKANLIĞINCA YAPILACAKTIR. 7. YETKİLENDİRİLMİŞ ALIM HEYETİ VE KOMİSYONLARDA GÖREVLİ PERSONELİN MAZERETİ NEDENİYLE BULUNMAMASI HALİNDE YEDEK ÜYELER GÖREVLENDİRİLECEKTİR. 8. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİNİ 766 NU.LI TÜK.MAL. SYM.LIĞINCA KESİLECEKTİR. BİYOKİMYA İHTİYAÇ LİSTESİ S.NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 1 ALT, SGPT 4400 TEST 2 ALBUMİN 600 TEST 3 ALKALEN FOSFATAZ (ALP) 400 TEST 4 AMİLAZ 300 TEST 5 AST 7500 TEST 6 BİLİRUBİN DİREKT 4000 TEST 7 BİLİRUBİN TOTAL 2500 TEST 8 DEMİR (FE) 800 TEST 9 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 1000 TEST 10 GGT 700 TEST 11 KALSİYUM (CA) 250 TEST 12 KLOR (CL) 450 TEST 13 KOLESTEROL 700 TEST 14 KREATİNİN 6200 TEST 15 KREATİN KİNAZ (CK) 500 TEST 16 KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB) 300 TEST 17 LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH) 400 TEST 18 MAGNEZYUM (MG) 250 TEST 19 POTASYUM (K) 450 TEST 20 PROTEİN TOTAL 350 TEST 21 SODYUM (NA) 450 TEST 22 ÜRE 2300 TEST 23 ÜRİK ASİT 1500 TEST 4734 SAYILI KANUNUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALINACAK BİYOKİMYA LABORATUVARI RUTİN TEST KİTLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIF YAPILAN İDARİ HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ b) Adresi: BEYTEPE/ANKARA c) Telefon numarası: 0 312 464 80 65-66-67-68/83 85 ç) Faks numarası: 0312 498 13 16 d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı,soyadı ve unvanı: J.Sağ.Tğm.Mehmet ÜNAL İkmal Kısım Amiri 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu malın; a) Adı: BİYOKİMYA LABORATUVARI RUTİN TEST KİTLERİ ALIMI b) Varsa kodu:………………………………………………………………… c) Miktarı ve türü: 23 (YİRMİÜÇ) KALEM 23 (YİRMİÜÇ) KALEM BİYOKİMYA LABORATUVARI RUTİN TEST KİTLERİ ALIMI S.NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 1 ALT, SGPT 4400 TEST 2 ALBUMİN 600 TEST 3 ALKALEN FOSFATAZ (ALP) 400 TEST 4 AMİLAZ 300 TEST 5 AST 7500 TEST 6 BİLİRUBİN DİREKT 4000 TEST 7 BİLİRUBİN TOTAL 2500 TEST 8 DEMİR (FE) 800 TEST 9 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 1000 TEST 10 GGT 700 TEST 11 KALSİYUM (CA) 250 TEST 12 KLOR (CL) 450 TEST 13 KOLESTEROL 700 TEST 14 KREATİNİN 6200 TEST 15 KREATİN KİNAZ (CK) 500 TEST 16 KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB) 300 TEST 17 LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH) 400 TEST 18 MAGNEZYUM (MG) 250 TEST 19 POTASYUM (K) 450 TEST 20 PROTEİN TOTAL 350 TEST 21 SODYUM (NA) 450 TEST 22 ÜRE 2300 TEST 23 ÜRİK ASİT 1500 TEST ç) Teslim edileceği yer: BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 766 NU.LI TÜKETİM MALZEME SAYMANLIĞINA BEYTEPE -ANKARA d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 3.1. a) İhale kayıt numarası: c) Tekliflerin sunulacağı adres: TSK ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA ç) İhalenin yapılacağı adres : TSK ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TSK ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA Madde 4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. a.T.C. Sağlık Bakanlığının 01 Mart 2010 tarihli 2010/11 sayılı " Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri" konulu genelge hükümleri uygulanacaktır. b. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazların satın alma işlemlerinde; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. c. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü AT Belgelerini (CE/EC sertifikaları, uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Özellikle genel laboratuar amaçlı cihazlar olmak üzere Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. ç. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vermektedir. Eğer ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TİTUBB’a kayıt veya bildirim işlemi yapılmamaktadır. Satın alma işlemlerinde, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan ürünler için üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınarak işlemler yürütülmelidir. Bu beyan teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır. Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna” intikal ettirerek görüş alınacaktır. 4.2. Tekliflerin dili: 4.2.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 5 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı 5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.” Madde 6 - Kısmi teklif verilmesi 6.1. Bu ihalede işin tamamına teklif verilebilecektir. Madde 7 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 7.1. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Madde 8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 8.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 8.2. Fiyat dışı unsurlar: 8.2.1. Fiyatların eşit olması halinde; teslim süresi en kısa olan istekli lehine karar verilecektir. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı durumda, eşitlik halinde uygulanmak üzere istenen belge veya belgeleri sunmayan en düşük teklif sahibi, değerlendirme dışı bırakılmayacak, bu durum söz konusu olması halinde İhale Komisyon Başkanlığınca Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 62. Maddesinin 4.ncü fıkrasına göre işlem yapılacaktır. II-DİĞER HUSUSLAR Madde 9 – Diğer hususlar 9.1. Kodlandırma ile ilgili olarak; a. Yüklenici, TSK bünyesinde bakım onarım imkanı bulunan ana malzeme veya çok parçalı sistemin bakım ve onarımda değiştirilmesine ihtiyaç duyulan ve ikmali yapılan parçaları dahil kodlandırma işlemlerini yaptıracaktır. b. Yüklenici, yürürlükteki Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesine uygun olarak, MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosuna, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gerekli bilgi ve belgelerle birlikte müracaat edecek ve kabul muayenesine çağrı tarihine kadar kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. c. Yüklenicinin kabul muayenesine çağrı tarihine kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzeme için (acil durumlarda, çok parçalı sistemlerde veya kodlandırılması diğer NATO ülkelerince yapılacak malzemede), Türk Milli Kodlandırma Bürosunca onaylanan kodlandırma protokolü ve malzeme listesinin tedarik makamına ibraz edilmesi halinde, yüklenici kodlandırma ile ilgili yükümlülüğünü geçici olarak yerine getirmiş kabul edilecek ve kabul ile ilgili işlemlere başlanacaktır. Yüklenici, kodlandırma ile ilgili yükümlülüğünü malzemenin garanti süresi sonuna kadar tamamlayacaktır. Söz konusu malzeme Milli Kodlandırma Bürosunca kodlandırma sırasına alınacak ve kodlandırma işleminin tamamlanmasını müteakip sonuçlar (NSN ve DD-146 Formu); yükleniciye, Tedarik Dairesi Başkanlıklarına ve ihtiyaç sahibi Kuvvet Komutanlığının Kodlandırma Bürosuna bildirilecektir. 9.2. Malın Teslim Proğramıyla İlgili Diğer Hususlar 9.2.1. Yüklenici söz konusu malzemeleri kararın imzalanmasına müteakip 15 (ONBEŞ) takvim gün teslim süresi içerisinde ihtiyaç listesinde belirtilen miktardaki malzemeleri bölünmeksizin tamamını tek parti halinde Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği 766 Nu.lı Tüketim Saymanlığı depolarına teslim edecektir. Teslimatlar mesai gün ve saatlerinde yapılacaktır. 9.3. GATA K.LIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TIBBİ BİYOKİMYA:04 KASIM 2009 SAYILI TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN İDARİ HUSUSLAR 9.3.1. Teknik şartnamenin 2.2.2. maddesi: S.NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 1 ALT, SGPT 4400 TEST 2 ALBUMİN 600 TEST 3 ALKALEN FOSFATAZ (ALP) 400 TEST 4 AMİLAZ 300 TEST 5 AST 7500 TEST 6 BİLİRUBİN DİREKT 4000 TEST 7 BİLİRUBİN TOTAL 2500 TEST 8 DEMİR (FE) 800 TEST 9 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 1000 TEST 10 GGT 700 TEST 11 KALSİYUM (CA) 250 TEST 12 KLOR (CL) 450 TEST 13 KOLESTEROL 700 TEST 14 KREATİNİN 6200 TEST 15 KREATİN KİNAZ (CK) 500 TEST 16 KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB) 300 TEST 17 LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH) 400 TEST 18 MAGNEZYUM (MG) 250 TEST 19 POTASYUM (K) 450 TEST 20 PROTEİN TOTAL 350 TEST 21 SODYUM (NA) 450 TEST 22 ÜRE 2300 TEST 23 ÜRİK ASİT 1500 TEST 9.3.2. Teknik şartnamenin 2.2.5. maddesi: Teknik şartnamenin 2.2.5.1. maddesinde özellikleri yazılı olan TİP 1 cihazından Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Laboratuvarına 1 (bir) adet cihaz kurulacaktır. Cihaz kitler ile birlikte teslim edilecek olup, kitlerin muayene ve kabul aşamasından önce yüklenici firma tarafından Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Laboratuvarına kurulumu yapılacaktır. Kit karşılığı kurulacak olan cihaz en fazla 10 (on) yaşında olacaktır. Cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. 9.3. 3. Teknik şartnamenin 2.3.2. maddesi: Teknik şartnamenin 2.3. ve alt maddeleri kitler alınmayacağından istenmeyecektir. 9.3.4. Teknik şartnamenin 2.3.5. maddesi: Teknik şartnamenin 2.3. ve alt maddeleri kitler alınmayacağından istenmeyecektir. 9.3. 5. Teknik şartnamenin 2.5.1. maddesi: Teknik şartnamenin 2.5. ve alt maddeleri kitler alınmayacağından istenmeyecektir. 9.3. 6. Teknik şartnamenin 2.6.8. maddesi: Teknik şartnamenin 2.6. maddesinde belirtilen sistem alınmayacağından bu madde uygulanmayacaktır. 9.3. 7. Teknik şartnamenin 2.8. maddesi: Cihazın kurulumu yapılıp faaliyete başladığı tarihten itibaren kurulduğu Beytepe As.Hst.Bştbp.liği Laboratuvarında 4 (DÖRT) ay süre ile kurulu kalacaktır. İdare tarafından önceden öngörülemeyen durumlar söz konusu olması ve alınan kitlerin 4 (DÖRT) ay içerisinde kullanılamaması halinde cihazların asker hastanesinde kalış süresi 2 (İKİ) ay daha uzatılacaktır. 9.3. 8. Teknik şartnamenin 2.10. maddesi: Otomatik pipet istenmeyecektir. 9.3.9. Teknik şartnamenin 2.12. maddesi: Cihazın herhangi bir arızası durumunda en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde cihaz arızasına müdahale edilecek ve müdahale edilen arıza en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde giderilecektir. 3 (üç) iş günü içerisinde arıza giderilemez ise yüklenici firma tarafından 3 (üç) gün içerisinde en az aynı özellikte ya da daha üstün özellikte yeni bir cihaz 2 (iki) gün içerisinde kurulacaktır. 9.3. 10. Teknik şartnamenin 2.14. maddesi: Kitlerin tamamı en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Beytepe As.Hst.Bştbp.liği 766 No’lu Tük .- Mal Saym.lığına.teslim edilecektir. 9.3. 11. Teknik şartnamenin 2.15. maddesi: - Kurulacak olan cihaz Beytepe As.Hst.Bştbp.liğindeki mevcut hastane/laboratuvar bilgi sistemine entegrasyonu yapılacaktır. - Cihazlar Asker Hastanesindeki mevcut hastane/laboratuvar bilgi sistemine adaptasyonu sırasında her türlü masraf yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. - Cihazların kurulacağı Beytepe Asker Hastanesinde hastane/laboratuvar bilgi sisteminin olmaması veya arızalı olması durumunda, yüklenici tarafından bilgi sisteminin daha sonradan kurulması veya arızanın giderilmesi halinde tüm masraflarını karşılayarak bilgi sistemine entegrasyonunu yapacağına dair taahhütnameyi Muayene ve Kabul Komisyonuna verecektir. 9.3. 12. Teknik şartnamenin 2.16. maddesi: Cihazın kurulumundan ve çalışır hale getirilmesinden sonra, Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği laboratuvarlarında en az 2 (iki) personele en az 1 (bir) gün süresince eğitim verilecektir. Yüklenici firma tarafından görevlendirilen personel ile laboratuvar çalışanı personel bu 1 (bir) iş günü içerisinde cihaz ve kitlerin çalışmasını beraber yürüteceklerdir. 9.3. 13. Teknik şartnamenin 2.17. maddesi: Kalite güvence ve ürün kalite belgesi olarak; idari şartnamenin “Madde-4 İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlik kriterleri” başlığı altında belirtilmiştir. 9.3. 14. Teknik şartnamenin 2.18. maddesi: İdarenin kayıtlarında ürünlerde ait Nato Stok Numarası (NSN) yok ise; İdari şartnamenin 9 uncu maddesi diğer hususlar kısmında belirtildiği şekilde kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. İhaleyi kazanan firma muayene ve kabul işlemleri esnasında Milli Kodlandırma dairesine kodlandırma başvurusunu yapacak ve bu başvuruyu yaptığına dair resmi belgeyi komisyona ibraz edecektir. 9.3. 15. Teknik şartnamenin 2.19. maddesi: Kitleri verecek olan yüklenici tarafından cihazın kurulacağı Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği uluslararası bir kalite kontrol programına üye yapılacaktır. 9.3. 16. Teknik şartnamenin 3.3. maddesi: Numune alınmayacaktır. 9.3. 17. Teknik şartnamenin 4.8. maddesi: Denetim ve Muayene metotları ile ilgili hususlar sözleşmenin 30 ncu ve alt maddelerinde belirtildiği şekilde uygulanacaktır. 9.3. 18. Teknik şartnamenin 5.1. maddesi: Ambalajlama ve etiketleme orijinal olacaktır. 9.3. 19. Teknik şartnamenin 6.1. maddesi: İdare tarafından Biyokimya Laboratuvar Test Kitleri ve sarf malzemelerin az kullanımına bağlı olarak kullanılamayacağı değerlendirilenlerin kitlerin miatlarının bitimine en az 30 (otuz) gün öncesinden yüklenici firmaya bildirilecektir. Yüklenici, miadı bitmeye yakın kitleri ve sarf malzemeleri daha uzun miadı (en az 3 (üç) ay miadı) ile değiştirilecektir. Kullanılamayacağı değerlendirilen ve yüklenici tarafından yeni miadı malzeme ile değiştirilmesi talep edilen malzeme miktarı, alımı yapılan ve Asker Hastanesine teslim edilen malzemelerin 4/1 (dörtte bir) oranından fazla olmayacaktır. Mallar; Sarf Malzemesi olduğundan garanti, garanti belgesi aranmayacaktır. Mallar miat sürelerince yüklenici tarafından bu madde ile garanti edilmiş sayılacaktır. Ayrıca İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun hükümlerine göre işlem yapma hakkı da saklıdır. Miat süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden malların yerine tebligatı takiben 30 (otuz) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağına, bu yapılmadığı takdirde bu yolda yapılacak her türlü masrafın ve ceza uygulamasının üstlenileceğini yüklenici taahhüt eder. Evsafını kaybetmiş malların yerine getirilen yeni malların kati kabulünü müteakip, evsafını kaybetmiş mallar yükleniciye iade edilir. - 30 (otuz) gün içerisinde malın yenisi getirilmez ise, hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. - Bozulanın yerine getirilen malın muayenede uygun bulunmaması halinde 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak şartıyla bir defaya mahsus yenisi getirilebilecektir. - Değiştirmede, geliş, gidiş, nakliye ve muayene ücretleri de dahil her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır. 9.3.20. İLAVE EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR: Teknik şartnamenin 2.7. nci maddesinde belirtilen cihaz ve test kitlerine ait sarf malzemeleri idare tarafından yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde idareye teslim edilecektir. MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME BİYOKİMYA LABORATUVARI RUTİN TEST KİTLERİ ALIMI İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..................................................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ b) Adresi : BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ c) Telefon numarası: 0 312 464 80 65-66-67-68/83 85 ç) Faks numarası: 0 312 498 13 16 d) Elektronik posta adresi (varsa): 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ……………………………………………………… b) T.C. Kimlik No: ……………………………………………………………………. c) Vergi Kimlik No: …………………………………………………………………… ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………………………….. d) Telefon numarası:……………………………………………………………………. e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………………… 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı 5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen BİYOKİMYA LABORATUVARI RUTİN TEST KİTLERİ ALIMI, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak [mal / malların] miktarı: 5.1.1.1. 23 (YİRMİÜÇ) KALEM BİYOKİMYA LABORATUVARI RUTİN TEST KİTLERİ S.NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 1 ALT, SGPT 4400 TEST 2 ALBUMİN 600 TEST 3 ALKALEN FOSFATAZ (ALP) 400 TEST 4 AMİLAZ 300 TEST 5 AST 7500 TEST 6 BİLİRUBİN DİREKT 4000 TEST 7 BİLİRUBİN TOTAL 2500 TEST 8 DEMİR (FE) 800 TEST 9 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 1000 TEST 10 GGT 700 TEST 11 KALSİYUM (CA) 250 TEST 12 KLOR (CL) 450 TEST 13 KOLESTEROL 700 TEST 14 KREATİNİN 6200 TEST 15 KREATİN KİNAZ (CK) 500 TEST 16 KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB) 300 TEST 17 LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH) 400 TEST 18 MAGNEZYUM (MG) 250 TEST 19 POTASYUM (K) 450 TEST 20 PROTEİN TOTAL 350 TEST 21 SODYUM (NA) 450 TEST 22 ÜRE 2300 TEST 23 ÜRİK ASİT 1500 TEST 5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek [mal/mallar], sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler 7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar 7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, Kamu İhale Kurum Payları, sözleşmenin idarece bildirilecek sayıda çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir. 7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler 7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile eğitim ve her türlü taşıma, ulaşım, tahmil, tahliye, istif,tartı, depoda istifleme, ambalaj, muayene, her türlü sigorta giderleri vb (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), sözleşme bedeline dahildir. Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) İdari şartname 2) Teknik şartname 3) Sözleşme tasarısı 4) Yazılı açıklamalar 5) Bu madde boş bırakılmıştır. 8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - Sözleşmenin süresi 9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı 10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 10.1.1. Yüklenici/Yükleniciler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (onbeş) takvim gün teslim süresi içinde, gruba ait malzemelerin kalem sayısı ve miktarı bölünmeksizin grubun tamamını tek seferde teslim edecektir. Malzemeler: Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği 766 Nu.lıMal Saymanlığı Depolarına-Beytepe/ANKARA teslim edecektir.Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır. 10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1 Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. Yüklenici/Yükleniciler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (onbeş) takvim gün teslim süresi içinde, gruba ait malzemelerin kalem sayısı ve miktarı bölünmeksizin grubun tamamını tek seferde teslim edecektir. Malzemeler: Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği 766 Nu.lıMal Saymanlığı Depolarına-Beytepe/ANKARA teslim edecektir. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır. 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: 11.1.1. Yüklenici.................................................teminat olarak vermiştir. 11.2. Ek kesin teminat: 11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6’sı, iş artışı olması halinde artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. 11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. 11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 12.1. Ödeme yeri 12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Malın kati kabulüne müteakip, gerekli evraklar (mal muayene raporu, taşınır mal işlem belgesi, fatura ve her ödemeden önce Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borcunun olup olmadığını gösteren belge v.b.) tamam olmak koşulu ile ödemesi Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Döner Sermaye Saymanlığınca tahakkuka bağlanarak, bedeli Döner Sermaye mevcut ödenekten Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usullere uygun olarak ödenecektir. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 12.2. Ödeme koşulları ve zamanı 12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dir. 12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. 12.3. Akreditif 12.3.1 Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. 13.2. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 14 - Fiyat Farkı 14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 15.1. Bu işte alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. 15.3. İdarenin yetkisi 15.3.1. Yüklenici, İdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. İdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. İdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. İdare, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların sözleşmeye uygun hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir. (Bu madde uygulanmayacaktır.) 15.4. Alt yüklenici ile yüklenicinin sorumluluğu 15.4.1. Yüklenici, sözleşme süresi veya garanti süresi içerisinde, alt yükleniciye [yaptırdığı/temin ettirdiği] malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile montaj, bakım ve onarım ile yedek parça temini konusunda İdareye karşı sorumludur. Yüklenici, işlerin tümünü alt yükleniciye devredemeyeceği gibi işlerin bir kısmını alt yüklenicilere (sözleşmede ismen belirtilenler hariç ) verebilmek için de İdarenin iznini almak zorundadır. İdarenin bu konuda izin vermesi, yükleniciyi sözleşme ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici, alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin, personelinin her türlü fiil ve ihmalleri ile temerrüde düşmelerinden İdareye karşı sorumludur. (Bu madde uygulanmayacaktır.) 15.4.2 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt yüklenici olamazlar. (Bu madde uygulanmayacaktır.) Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri 16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri 16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri (Bu alım için 16.2. maddesi alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.) 16.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir. 16.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür. 16.2.3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalışmakta olan İdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır. 16.3. İş programı (Bu alım için 16.3. maddesi alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.) 16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır. 16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları, b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler, d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar, e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır. 16.4. Güvenlik önlemleri 16.4.1.Yüklenici; a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır. 16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 16.5.Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları 16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. 16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır. 16.6. Malların taşınması 16.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır. 16.7. Garanti ve bakım, onarım 16.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari ( ) garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder. Bu madde uygulanmayacaktır. 16.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 16.7.1.2. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [ ] ait olmak üzere gerçekleştirecektir. (Bu madde uygulanmayacaktır.) 16.7.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. (Bu madde uygulanmayacaktır.) 16.7.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini ( Bu Alım İçin 16.7.2. maddesi alt maddeleri ile beraber uygulanmayacaktır.) 16.7.2.1. Malın tamir süresi en fazla .. iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının .. iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder. İdarece bu mala ilişkin teslim tesellüm belgesi düzenlenir. 16.7.2.2. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın .. fazla tekrarlanması veya farklı arızaların … fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının .. fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. 16.7.3.Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. 16.7.4. Garanti İle İlgili Diğer Hususlar: Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 17 - Eğitim 17.1. Cihazın kurulumundan ve çalışır hale getirilmesinden sonra, cihazın kurulduğu hastaneye en az 2 (iki) personele en az 1 (bir) gün süresince eğitim verilecektir. Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon (Bu alım için 18 ‘inci madde, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.) 18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu İdareye sunmak zorundadır. 18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 19 - Yeni model 19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkanının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir. Madde 20 - Ambalajlama 20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. 20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. Madde 21 - Reklam yasağı 21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları 22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. 22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir. 22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 22.5. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması 23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri. b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 24.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. 24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.” . Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 25.1.1. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller 25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. 25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 26 - Sigorta 26.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 26.2. Yüklenici, sigorta poliçelerini teslim programına uygun olarak İdareye vermek zorundadır. Aksi halde yükleniciye ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere doksan günü geçemez.(Bu madde uygulanmayacaktır.) Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri 27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi (Bu madde, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.) 27.1.1. İdare, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama yazısı ile malın montajının yapılacağı yeri Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca işyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenir. 27.1.2. İdare, Yükleniciye ek mali yük getirmemesi kaydıyla malın montajının yapılacağı yeri her zaman değiştirebilir. Yüklenicinin montaj yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise İdare tarafından uygun görülmesi zorunludur. 27.1.3. İşyeri değişikliği ve malın teslim veya montajının yapılacağı yerin Yükleniciye geç teslimi gibi nedenlerle işin süresinde bitmeyeceğinin anlaşılması durumunda, işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre, yeteri kadar uzatılır. 27.1.4. İdare tarafından, montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden bir ücret alınmaz. 27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi (Bu madde, alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.) 27.2.1. İdare, malın cinsi ve niteliği gereği montaj sırasında ihtiyaç duyulacak plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim eder. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden birden fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. 27.2.2. Yüklenici; montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin ve montaj veya teslim için gösterilen yerin, sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse, bu husustaki görüşlerini, talimat veya belgelerin teslim tarihinden başlayarak beş iş günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır. 27.3. İzinler ve ruhsatlar 27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır. 27.4. İdarenin personeli 27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir. Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır. 28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. Madde 29 - Yüklenicinin vekili 29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri 30.1 Muayene şartları 30.1.1. Muayene İçin Başvuru, Muayene Muhtırasının Düzenlenmesi: 30.1.1.1.Yüklenicinin, malı ihale dokümanına ve sözleşmesine uygun şekilde idareye teslim etmesinden veya dokümana uygun olarak muayene edilecek yerde muayeneye hazır hale getirdiğini, ilgili mal saymanlığına bildirmesinden itibaren, en geç 5 (beş) işgünü içinde, malın muayenene işlemleri başlatılır. Yüklenicinin, malı idareye teslim etmesi ve idarece Muvakkat Makbuzun (Geçici Teslim Makbuzu) düzenlenmesi ile mal idareye teslim edilmiş olur. Bu durumda, ilgili mal saymanlığınca, Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararının Muayene Muhtırası kısmı, en geç 5 (beş) iş günü içinde tanzim edilir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir. 30.1.1.2.Muayeneyi yapacak makam tarafından, öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu yazılı bildirim, ayrıca posta ile gönderilmelidir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bu yazılı bildirim imza karşılığı, yüklenici veya kanunî temsilcisine, elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. Ayrıca, yüklenici; muayene yerini, tarihi ve saatini öğrenmek için idareyle gerekli koordinasyonu kurar. 30.1.2. Muayene İşlemlerine Başlanması İçin Gerekli Şartlar: Bir malın muayene ve kabul komisyonu tarafından muayenesine başlanabilmesi için; 30.1.2.1. Malın ihale dokümanında belirtilen miktara uygun olarak idareye teslim edilmiş olması, 30.1.2.2.Teslim edilen mallara ait muayene muhtırasının en az 4 (dört) nüsha olarak ilgili saymanlık tarafından bir yazı ile muayene ve kabul komisyonuna gönderilmiş olması zorunludur. 30.1.3. Muayene İşlemleri: İdareye teslim edilen malların muayene ve kabul işlemleri; Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca görevlendirilecek muayene ve kabul komisyonunca yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına, ihale dokümanına ekli Teknik Şartnameye ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre yapılır. 30.1.3.1. Fiziki Muayene: 30.1.3.1.1. Fiziki muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye/yetkili vekiline tebliğ edilir. 30.1.3.1.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunmasalar da muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir. 30.1.3.1.3. Fonksiyon testi gerektiği takdirde; yüklenici fonksiyon testinin yapılabilmesi için gerekli her türlü ortam, alet ve avadanlığı muayeneden önce hazırlamakla yükümlüdür. Fiziki muayene kapsamında fonksiyon testi söz konusu olması halinde yüklenici veya kanuni vekili isterse bu muayenelere katılabilir. 30.1.3.1.4. Muayene Aşamasında İstenen Belgeler ve Bunların Sunulması: 30.1.3.1.4.1. Yurtdışından gelen ürünler için gümrük giriş beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti ve beyannameye esas faturanın (fiyatları göstermesi zorunlu değildir) fotokopisi istenecektir. (Faturanın üzerinde ürünün tanımlayan Lot veya Barkot veya Seri numarası vb. bulunacaktır.) 30.1.3.1.4.2. Yukarıda istenilen ve ayrıca İhale dökümanı ile Sözleşmede belirtilen ve fiziksel muayene aşamasında komisyona teslim edileceği bildirilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti, yüklenici tarafından komisyona teslim edilir. Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti ibraz edilmiş ve yüklenici tarafından aslı/noterce onaylı sureti geri istenirse, komisyonca fotokopisi alınarak “Aslı Görülmüştür” veya “Noter Onaylı Sureti Görülmüştür” ibaresi yazılıp ilgili dosyasına eklenir. Fiziksel muayene süresi içerisinde, ihale dokümanında yazılı belgelerin hiç teslim edilmemesi, eksik veya farklı belge teslim edilmesi, malın niteliklerine uygun bulunmama sebebidir. 30.1.3.2. Laboratuar Muayeneleri: 30.1.3.2.1. Fiziki muayene işlemlerinin tamamlanması ve muayene sonucunun uygun çıkması halinde laboratuar muayeneleri için alınan numuneler en geç 3 (ÜÇ) işgünü içinde ilgili laboratuarlara muayene ve kabul komisyon başkanlıklarınca ulaştırılacaktır. 30.1.3.2.2. Muayene ve kabul komisyonu ihale dokümanında yer alan laboratuar muayenelerine ilişkin bütün niteliklerin test ve analizlerini yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve TSK.Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesinde belirtilen usullere göre ve yine yönetmelik ve yönergede belirlenen laboratuarlarda (ilk muayene ve itiraz muayenesi dahil) yaptırmaktan sorumludur. 30.1.3.2.3. Askeri laboratuarlarda yapılamayan analizlerin yapılabilmesi için numunelerin resmi veya özel laboratuarlara sevk edildiğinin muayene komisyonu tarafından yükleniciye tebliğinden itibaren yüklenici, 5 (beş) iş günü içerisinde analiz ücretlerine ait ödeme belgelerini muayene komisyonuna ibraz edecektir. Muayene komisyonu bu ödeme belgelerinin “ASLI GİBİDİR” veya “ASLININ FOTOKOPİSİDİR” damgalı ve onaylı bir suretini malı teslim alan mal saymanlığına gönderecektir. 30.1.3.2.4. Yüklenici 30.1.3.2.3. ncü maddede belirtilen şartlara uymadığı takdirde sözleşme tasarısının 35.1. maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 30.1.3.3 İtiraz Muayeneleri: 30.1.3.3.1. Yüklenici, muayene sonucunun Ret çıkması halinde muayene sonucuna itirazını sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (İKİ) işgünü içinde yazılı olarak ilgili mal saymanlığına yapabilir. Yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz. 30.1.3.3.2. Bu taktirde ilk muayene kabul komisyonunda görev almamış kişilerden oluşturulacak başka bir komisyona malın itiraz muayenesi yaptırılır. Bu muayenede verilen karar taraflar için kat’idir. Konunun mahkemeye intikal etmesi halinde her iki tarafta bu raporla yetinmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler. 30.1.3.3.3. Yüklenici laboratuar muayene sonuçlarının Ret çıkması halinde de, muayene sonucunun kendisine tebliğini müteakip 2 (İKİ) işgünü içinde ilgili saymanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Laboratuar muayenesi sonucunda nitelikleri uygun bulunmayan mal, yüklenicinin itirazı halinde, laboratuar itiraz muayenesi yapılmak üzere; o maldan daha önce alınıp muayene komisyonunda saklanmakta olan numunelerle birlikte yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve TSK. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre hakem laboratuarlara gönderilerek incelettirilir. Hakem laboratuarların vermiş olduğu karar taraflar için kat’idir. 30.1.4. Ret Edilen Malın Depodan Kaldırılması Hali: Ret Edilen Malın, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için Mal bedelinin 0,005 (binde beş) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 30.1.5. Muayene Esnasında Alınacak Numune Payları : Muayenede alınacak numune ve sayısı yürürlükteki TSK.Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi doğrultusunda ve yapılacak muayene çeşidine göre belirlenecektir. Muayene esnasında alınacak numune payları yükleniciye aittir. Ancak, alım yapılan ölçü birimine göre; (adet, kutu, metre, düzine, rulo v.s.) birim fiyatı, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi doğrultusunda; yüksek bedel sayılan maldan numune alınmayıp ana maldan muayene yapılabilecek veya birim fiyatı 100,00-TL. (Yüz TL)’nı geçen maldan alınan numune payları yüklenici teslimatından sayılacaktır.(Bu madde uygulanmayacaktır.) 30.1.6 Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar Sözleşme konusu malın veya işin kabulünde tespit edilen kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu takdirde bu kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye verilen süre de belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Ancak; kusur ve noksanlıkların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde, komisyon üyeleri tarafından imzalar atılarak rapor işleme konulur. Muayene komisyonlarının vereceği süre işin süresini geçmez. 30.1.7. Muayene Sonucunun Tebliği : Her türlü muayene sonucu ilgili Mal Saymanlığı veya bağlı olduğu Komutanlık tarafından yükleniciye tebliğ edilir. Ancak yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayenede hazır bulunmaları halinde muayene sonucunun yazılı olduğu muayene muhtırasının arkasına yüklenicinin veya kanuni vekilinin el yazısı ile tarih, saat ve imzası ile birlikte muayene sonucunu tebellüğ ettiği açıkça yazdırılarak tebligat yapılır. Bu durumda muayene sonucunun tebliği olarak bu tarih esas alınır. 30.1.8. Malın Muayene Hazırlanması ve Muayeneye İlişkin Yüklenicinin Görevleri: Yüklenici tarafından, muayene edilecek malın; a. Tamamın incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulunması b. Numune alımı ile ilgili her türlü aparat malzeme ve ekipmanın hazır edilmesi c. Usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılması sağlanacaktır. d. Muayene heyetince talep edildiği takdirde; teknik şartnamede belirtilen ve muayeneler için gerekli Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecektir. e. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur. f. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalajlama, sadece numunelerin kargo masrafı, vs.) yükleniciye aittir. Yüklenicinin hiçbir şekilde (numune veya raporun idarece görevlendirilen personel vasıtasıyla garnizon dışına götürülmesi de dahil) idare personelinin yolluk ve yevmiyesine ait sorumluluğu yoktur. Muayene faaliyetini icra eden, numune veya rapor taşımak üzere görevlendirilen personelin yolluk ve yevmiyeleri, bağlı olduğu birlik veya kurum tarafından karşılanır. 30.1.9. Muayenede Kısmi Kabul Yapılıp Yapılmayacağı : a. Sözleşme ile taahhüt edilen ve idari şartnamenin 19’uncu maddesinde belirtilen kısmi teklife göre; grubun tamamı kalem sayısı ve miktarı bölünmeksizin teslim edilerek muayeneye sunulacaktır. b. Gruba ait malzemelerin tamamı kalem sayısı ve miktarı bölünmeksizin, birbirinden bağımsız gruplar ayrı ayrı teslim edilebilir ve muayene edilebilir. c. Birbirinden bağımsız her grubun muayenesi; ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak ve muayene sonucunda kabul edilen grupların bedeli usulüne uygun düzenlenecek belgelere istinaden ödenecektir. ç. Ancak bir grubu oluşturan malzemeler kalem kalem bölünerek teslim edilemez ve grubu oluşturan malzemelerin kalemleri ayrı ayrı kısmi muayene edilemez. Grubu oluşturan malzemelerin kalem kalem kısmi kabülü ve kalem kalem kısmi ödemesi yapılamaz. Gruba ait malzemelerin tamamı teslim edilmek ve tamamı üzerinden muayene edilmek zorundadır. d. Gruba ait, bir kalem malzemenin red çıkması halinde ise, söz konusu grubun tamamı red edilecektir. e. Bu durumda teslim süresince redde karşı 1 (bir) kez (ihtarlı sürede de bir kez olmak üzere) uygun mal getirilmemesi halinde (taahhüde riayetsizlik) sözleşme tutarına göre alınan kesin teminatın tamamı irad kaydedilerek Sözleşme tasarısının 34.4.’üncü maddesi uygulanır. 30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi 31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir. 31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır. 31.4. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları 32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. 32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder. Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler 33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. 33.2. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın tamamını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin 0,005 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır. 34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 [bir] defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/39. md.) Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır. Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi 35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi 36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir. 36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler 37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır. 37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi 38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti 39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk 40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu 41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü 42.1. 4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda, 42.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 42.2. 4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında; 42.2.1. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir. 42.2.2 Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakemde otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 42.2.3. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe’dir. Tahkim yeri ANKARA’dır. Yetkili mahkeme Asliye hukuk Mahkemesi’dir. 42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır. Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller 43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 44 - Diğer hususlar 44.1. Malın teslimi ile ilgili İlave Hususlar 44.1.1. Teslim edilen mal kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 44.1.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Bu Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 34 ncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 44.1.3. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı, ilgili birliğe teslim ettiği veya ihale dokümanına uygun olarak teslime hazır hale getirdiğini malı teslim edeceği birlik/kuruma bildirdiği tarihten, muayene raporunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süredir. 44.1.4. Malzemelerin teslim süresi; Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (yirmi) takvim günü / (Ancak İdari Şartnamenin 35.2. Fiyat Dışı Unsurların 35.2.1. maddesinde belirtilen durum söz konusu olması halinde, en avantajlı teklifi veren istekli tarafından, teklif zarfında yazılı olarak beyan ettiği teslim süresi sözleşme mal teslim süresi olarak geçerli olacaktır.) (teslim süresi) içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi (teslim süresi) içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır. 44.1.5. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; sözleşmenin 34 ncü maddesine göre verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır. 44.1.6 Çeşitli nedenlerle bir veya birkaç kısım malın kat’i kabulü yapılmadan diğer kısım malların kat’i kabulü yapılırsa kat’i kabulü yapılanların bedeli ödenir. kısımlardan herhangi birinin ifa edilmemesi nedeniyle sözleşme fesih aşamasına gelirse diğer kısımların durumu dikkate alınmadan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 22 nci maddesine göre fesih işlemi gerçekleştirilir. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda henüz idareye teslim edilmemiş kısım mallar varsa bunlar teslim alınmaz. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda idareye daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene işlemleri devam eden mal/mallar varsa bunlara ait her türlü muayene (Fiziksel, duyusal, kimyasal, mikrobiyolojik vb.) işlemleri itiraz muayeneleri de dahil yaptırılır. Sonuçların uygun çıkması halinde kat’i kabulü yapılarak bedeli ödenir. Sonuçların uygun çıkmaması halinde ret olan mal/mallar kaldırtılır ve yerine teslim süresi olsa da yeni mal teslim alınmaz. 44.2. GATA K.LIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TIBBİ BİYOKİMYA:04 KASIM 2009 SAYILI TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIFTA BULUNULAN İDARİ HUSUSLAR 44.2.1.Teknik şartnamenin 2.2.2. maddesi: S.NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 1 ALT, SGPT 4400 TEST 2 ALBUMİN 600 TEST 3 ALKALEN FOSFATAZ (ALP) 400 TEST 4 AMİLAZ 300 TEST 5 AST 7500 TEST 6 BİLİRUBİN DİREKT 4000 TEST 7 BİLİRUBİN TOTAL 2500 TEST 8 DEMİR (FE) 800 TEST 9 DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ 1000 TEST 10 GGT 700 TEST 11 KALSİYUM (CA) 250 TEST 12 KLOR (CL) 450 TEST 13 KOLESTEROL 700 TEST 14 KREATİNİN 6200 TEST 15 KREATİN KİNAZ (CK) 500 TEST 16 KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB) 300 TEST 17 LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH) 400 TEST 18 MAGNEZYUM (MG) 250 TEST 19 POTASYUM (K) 450 TEST 20 PROTEİN TOTAL 350 TEST 21 SODYUM (NA) 450 TEST 22 ÜRE 2300 TEST 23 ÜRİK ASİT 1500 TEST 44.2.2.. Teknik şartnamenin 2.2.5. maddesi: Teknik şartnamenin 2.2.5.1. maddesinde özellikleri yazılı olan TİP 1 cihazından Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Laboratuvarına 1 (bir) adet cihaz kurulacaktır. Cihaz kitler ile birlikte teslim edilecek olup, kitlerin muayene ve kabul aşamasından önce yüklenici firma tarafından Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği Laboratuvarına kurulumu yapılacaktır. Kit karşılığı kurulacak olan cihaz en fazla 10 (on) yaşında olacaktır. Cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. 44.2.3. Teknik şartnamenin 2.3.2. maddesi: Teknik şartnamenin 2.3. ve alt maddeleri kitler alınmayacağından istenmeyecektir. 44.2.4. Teknik şartnamenin 2.3.5. maddesi: Teknik şartnamenin 2.3. ve alt maddeleri kitler alınmayacağından istenmeyecektir. 44.2.5. Teknik şartnamenin 2.5.1. maddesi: Teknik şartnamenin 2.5. ve alt maddeleri kitler alınmayacağından istenmeyecektir. 44.2.6. Teknik şartnamenin 2.6.8. maddesi: Teknik şartnamenin 2.6. maddesinde belirtilen sistem alınmayacağından bu madde uygulanmayacaktır. 44.2.7. Teknik şartnamenin 2.8. maddesi: Cihazın kurulumu yapılıp faaliyete başladığı tarihten itibaren kurulduğu Beytepe As.Hst.Bştbp.liği Laboratuvarında 4 (dört) ay süre ile kurulu kalacaktır. İdare tarafından önceden öngörülemeyen durumlar söz konusu olması ve alınan kitlerin 4 (dört) ay içerisinde kullanılamaması halinde cihazların asker hastanesinde kalış süresi 2 (iki) ay daha uzatılacaktır. 44.2.8. Teknik şartnamenin 2.10. maddesi: Otomatik pipet istenmeyecektir. 44.2.9. Teknik şartnamenin 2.12. maddesi: Cihazın herhangi bir arızası durumunda en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde cihaz arızasına müdahale edilecek ve müdahale edilen arıza en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde giderilecektir. 3 (üç) iş günü içerisinde arıza giderilemez ise yüklenici firma tarafından 3 (üç) gün içerisinde en az aynı özellikte ya da daha üstün özellikte yeni bir cihaz 2 (iki) gün içerisinde kurulacaktır. 44.2.10. Teknik şartnamenin 2.14. maddesi: Kitlerin tamamı en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Beytepe As.Hst.Bştbp.liği 766 No’lu Tük. Mal Saym.lığına.teslim edilecektir. 44.2.11. Teknik şartnamenin 2.15. maddesi: - Kurulacak olan cihaz Beytepe As.Hst.Bştbp.liğindeki mevcut hastane/laboratuvar bilgi sistemine entegrasyonu yapılacaktır. - Cihazlar Asker Hastanesindeki mevcut hastane/laboratuvar bilgi sistemine adaptasyonu sırasında her türlü masraf yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. - Cihazların kurulacağı Beytepe Asker Hastanesinde hastane/laboratuvar bilgi sisteminin olmaması veya arızalı olması durumunda, yüklenici tarafından bilgi sisteminin daha sonradan kurulması veya arızanın giderilmesi halinde tüm masraflarını karşılayarak bilgi sistemine entegrasyonunu yapacağına dair taahhütnameyi Muayene ve Kabul Komisyonuna verecektir. 44.2.12. Teknik şartnamenin 2.16. maddesi: Cihazın kurulumundan ve çalışır hale getirilmesinden sonra, Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliği laboratuvarlarında en az 2 (iki) personele en az 1 (bir) gün süresince eğitim verilecektir. Yüklenici firma tarafından görevlendirilen personel ile laboratuvar çalışanı personeller bu 1 (bir) iş günü içerisinde cihaz ve kitlerin çalışmasını beraber yürüteceklerdir. 44.2.13. Teknik şartnamenin 2.17. maddesi: Kalite güvence ve ürün kalite belgesi olarak; idari şartnamenin “Madde-4 İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlik kriterleri” başlığı altında belirtilmiştir. 44.2.14. Teknik şartnamenin 2.18. maddesi: İdarenin kayıtlarında ürünlerde ait Nato Stok Numarası (NSN) yok ise; İdari şartnamenin 47 nci maddesi diğer hususlar kısmında belirtildiği şekilde kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. İhaleyi kazanan firma muayene ve kabul işlemleri esnasında Milli Kodlandırma dairesine kodlandırma başvurusunu yapacak ve bu başvuruyu yaptığına dair resmi belgeyi komisyona ibraz edecektir. 44.2.15. Teknik şartnamenin 2.19. maddesi: Kitleri verecek olan yüklenici tarafından cihazın kurulacağı Beytepe Asker Hastanesi Baştabipliğini uluslararası bir kalite kontrol programına üyelik yapılacaktır. 44.2.16. Teknik şartnamenin 3.3. maddesi: Numune alınmayacaktır. 44.2.17. Teknik şartnamenin 4.8. maddesi: Denetim ve Muayene metotları ile ilgili hususlar sözleşmenin 30 ncu ve alt maddelerinde belirtildiği şekilde uygulanacaktır. 44.2.18. Teknik şartnamenin 5.1. maddesi: Ambalajlama ve etiketleme orijinal olacaktır. 44.2.19. Teknik şartnamenin 6.1. maddesi: İdare tarafından Biyokimya Laboratuvar Test Kitleri ve sarf malzemelerin az kullanımına bağlı olarak kullanılamayacağı değerlendirilenlerin kitlerin miatlarının bitimine en az 30 (otuz) gün öncesinden yüklenici firmaya bildirilecektir. Yüklenici, miadı bitmeye yakın kitleri ve sarf malzemeleri daha uzun miadı (en az 3 (üç) ay miadı) ile değiştirilecektir. Kullanılamayacağı değerlendirilen ve yüklenici tarafından yeni miadı malzeme ile değiştirilmesi talep edilen malzeme miktarı, alımı yapılan ve Asker Hastanesine teslim edilen malzemelerin 4/1 (dörtte bir) oranından fazla olmayacaktır. Mallar; Sarf Malzemesi olduğundan garanti, garanti belgesi aranmayacaktır. Mallar miat sürelerince yüklenici tarafından bu madde ile garanti edilmiş sayılacaktır. Ayrıca İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun hükümlerine göre işlem yapma hakkı da saklıdır. Miat süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden malların yerine tebligatı takiben 30 (otuz) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağına, bu yapılmadığı takdirde bu yolda yapılacak her türlü masrafın ve ceza uygulamasının üstlenileceğini yüklenici taahhüt eder. Evsafını kaybetmiş malların yerine getirilen yeni malların kati kabulünü müteakip, evsafını kaybetmiş mallar yükleniciye iade edilir. - 30 (otuz) gün içerisinde malın yenisi getirilmez ise, hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. - Bozulanın yerine getirilen malın muayenede uygun bulunmaması halinde 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak şartıyla bir defaya mahsus yenisi getirilebilecektir. - Değiştirmede, geliş, gidiş, nakliye ve muayene ücretleri de dahil her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır. 44.2.20. İLAVE EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR: Teknik şartnamenin 2.7. nci maddesinde belirtilen cihaz ve test kitlerine ait sarf malzemeleri idare tarafından yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde idareye teslim edilecektir. İDARE YÜKLENİCİ Halil ATILGAN |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|