|
|||
| KAYIT SIRA NUMARASI | 32580 | ||
| İŞİN TANIMI | ÇELİK KAPI ALIM İŞİ (MONTAJ DAHİL) | ||
| İŞİN MİKTARI | 32 ADET | ||
| İHALENİN YAPILACAĞI YER | İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE | ||
| İRTİBAT TELEFONLARI | 03182330967/ 8093-8161 | ||
| İHALE KOMİSYONU | İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI | ||
| İHALE TARİH VE SAATİ | 02 Temmuz 2014 Çarşamba 09:00:00 | ||
| GEÇİCİ TEMİNAT | YOK | ||
| TESLİM YERİ | KIRIKKALE İL J.K.LIĞI - 30 DAİRELİ LOJMANLAR İLE 3 DAİRELİ MERKEZ LOJMANLARI | ||
| İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ | |||
| ŞRT. PARA YATIRMA YERİ | |||
| TEDARİK USULÜ | 4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ | ||
| İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ YER |
|
||
| İHALE DOKÜMANININ TEMİN EDİLECEĞİ YER |
|
||
| TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI |
|
||
| İHALE İLAN METNİ | |||
| KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI 30 DAİRELİ LOJMANLAR İLE YENİMAHALLEDE BULUNAN 3 DAİRELİ LOJMANLARA 32 ADET ÇELİK KAPI ALIMI (MONTAJ DAHİL) | |||
| AÇIKLAMALAR | |||
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI 30 DAİRELİ LOJMANLAR İLE YENİMAHALLEDE BULUNAN 3 DAİRELİ LOJMANLARA 32 ADET ÇELİK KAPI YAPIM İŞİNE AİT EVSAF VE ÖZELLİKLER İLE İDARİ ŞARTNAME 1. Söz konusu idari şartname KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yahşihan Erenler Mahallesinde bulunan 30 Daireli Lojmanlar ile Merkez Yenimahallede bulunan 3 daireli lojmanların giriş ve üst katına 32 Adet (mermer eşik hariç) çelik kapı yapım işini kapsar. 2. Yapım işi, İdare tarafından hazırlanan lojman dolap yapım planında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacak, teminat alınmayacak, teknik şartname kullanılacaktır. 3. Yapım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere taşınacaktır. 4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme montaj yapılacak lojman binasına getirilecektir. 5. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. 6. Yüklenici firma ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. 7. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir. 8. İdarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. 9. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır. 10. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir. 11. İmalat-yapım sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması, nakliye ile ilgili çarpmalardan meydana gelecek çizik vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin onarımı ve temizlenmesi sağlanacaktır. Yapım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir. 12. Yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir. 13. Evsaf ve özellikler, idari hususlar ile teknik şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır. 14. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır. 15. 32 Adet 1,2 mm. Sac kalınlığında MEDEFE Alt ve Üst Kancalı Gizli Göbek Çelik kapı yapım işi; 15.1. Yapılacak olan çelik kapıların 30 Adedi Kırıkkale Yahşihan Erenler Mahallesinde bulunan 30 Daireli Lojmanlara, 2 Adedi ise Merkez Yenimahallede bulunan 3 Daireli Lojmanın giriş ve üst katına monte edilecektir. 15.2. Eski kapı, kanatları ve pervazları sökülecek, kapılar sökülürken tamir gerektiren yerler yüklenici tarafından tamir edilecektir. Çıkan ahşap kapı ve kanatları idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından nakledilecektir. 15.3. Kapılar 1,2 mm. Sac kalınlığında, alt kancalı, gizli göbek, MDF’li (MDF aksamlar en az 10 mm. Kalınlığında olacak) , üst taraf monoblok kilit, gömme çelik rozetli olacaktır. 15.4. Kapı dışına çekme kol olarak paslanmaz malzemeden imal, yatay veya dikey boru şeklinde kol kullanılacaktır. Kapı kolunun rengi yüklenicinin teklif ettiği malzeme katalogunda bulunan renklerden idare tarafından seçilecektir. 15.5. Duvar kalınlığına göre kapı kasası yapılacaktır. 15.6. Kapı üzerinde takt ak, kol ve geniş açılı dürbün bulunacaktır. Kullanılacak malzemelerin rengi yüklenicinin teklif ettiği malzeme katalogunda bulunan renklerden idare tarafından seçilecektir. 15.7. Yapılacak çelik kapılarda, dış kısmından vida görülmeyecektir. 15.8. Üst kilit monoblok, alt kilit kancalı veya 2 kademeli 3 milli kilit olacaktır. Kapılarla birlikte yüklenici tarafından her kilit için en az 2 şer adet anahtar idareye teslim edilecektir. 15.9. İçeriden kilitleme kolaylığı sağlayan emniyet kilidi bulunacaktır. 15.10. Kapıların rengi yüklenicinin teklif ettiği malzeme katalogunda bulunan renklerden idare tarafından seçilecektir. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren teklif ettiği kapılara ait üretici firma tarafından piyasaya sunulan çelik kapıları gösterir katalogu idareye sunacak, idare tarafından katalog üzerinden kapı renk ve deseni seçilecektir. 15.11. Kapılara mermer eşik yapılmayacak, mevcut eşikler kullanılacaktır. Mevcut eşiklerin yüklenici kusurundan kırılması durumunda yüklenici tarafından aynı evsaf ve özelliklerde mermer eşik yapılarak yerine monte edilecektir. 16. Yapılacak çelik kapılara ait tüm ölçüler yerinde alınacak, ve montaj/söküm işlemlerinin tamamı yükleniciye ait olacaktır. 17. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (40) kırk takvim günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 18. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere en az 5 ( beş ) yıl süre ile malzeme ve imalat hatalarına karşı garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip 871 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. 19. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir. 20. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,569 oranında karar pulu tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. 21. Yapılacak imalatın muayenesi İl J.K.lığınca kadrosuz oluşturulan Muayene Komisyon Başkanlığınca JGY: 331-4 J.Gn.K.lığı Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönergesi esaslarına göre yapılacak olup, istekli/yüklenici tarafından söz konusu yönerge idarede görülebilecektir. Ayrıca işin yapılması esnasında idare tarafından ara kontrol heyeti kurulacak, kontrol heyeti raporuna göre kabul işlemlerine başlanılacaktır. 22. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 23. 2014 mali yılında yüklenicinin hak edişi Maliye Başkanlığınca ödeneklerin açılmasına müteakip ödenecektir. Teslim edilecek malların/yapım işinin kat’i kabulünü müteakip, 871 Nu’lı Taşınır Mal Saymanlığınca tanzim edilecek yasal belgelere istinaden Maliye Kısım Amirliğince tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Kırıkkale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce havale edilmek suretiyle Türk Lirası üzerinden ödenecektir. 24. 26 Şubat 2013 tarihli ve 122 Seri Nu.lı KDV Genel Tebliği Esaslarına Göre 5/10 oranında KDV Tevkifatı uygulanacaktır. 25. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 3 sayfa ve 25 maddeden ibarettir. |
|||
| NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR. | |||
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|