| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
| İŞİN ADI : | ERDEM HUDUT KARAKOLU KAZAN DAİRESİ BİNASI DUVAR VE ÇATI ONARIMI | ||||||||||||||
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
| İDARE ADI: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı | ||||||||||||||
| ADRESİ: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK | ||||||||||||||
| TELEFON VE FAX NUMARASI: | +904866171469 - +904866169169 | ||||||||||||||
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | |||||||||||||||
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR. | ||||||||||||||
| MİKTARI: | 13 kalem | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM YERİ: | ERDEM KARAKOLU | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR. | ||||||||||||||
| İhalenin YAPILACAĞI YER: | 172' nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu Cizre/ŞIRNAK | ||||||||||||||
| İhalenin TARİH VE SAATİ: | 7/12/2012-14:00 | ||||||||||||||
| SARTNAME NO: | D/T | ||||||||||||||
| İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
| 1’NCİ HUDUT TABUR KOMUTANLIĞI ERDEM HUDUT KARAKOL KAZAN DAİRESİ BİNASININ DUVAR VE ÇATI BAKIM VE ONARIMI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILACAKTIR. İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI MADDE 1. 1.1. 1’nci Hd.Tb.k.lığı ERDEM Hd.Karakolunda bulunan 2004-ISM-YIĞ-164 albüm numaralı Kazan Dairesi binasının duvar ve çatı bakım ve onarımı için 4734 sayılı kamu ihale kanunu’nun 22’nci maddesinin (d) fıkrasına göre doğrudan temin ile yapılacak işin kapsamı POZ NO İMALATIN CİNSİ MİKTARI BİRİMİ 24.064 Ø 150 MM ÇAPINDA SERT PVC YAĞMUR OLUĞU TEMİNİ VE YERİNE TESPİTİ 25,0MT. 24.060 Ø 70 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE TESPİTİ 20,0 MT. 18.233/5A MEVCUT AHŞAP, ÇELİK, BETONARME KİRİŞ VEYA AŞIKLI ÇATI ÜZERİNDE 0.70 MM KALINLIĞINDA TRAPEZOİDAL ALÜMİNYUM LEVHALAR (EN AW 3003 AL-MN1 CU) İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI 35,0 M2 Y.23.071 HER ÇEŞİT PROFİLDEN ÇATI KARKASI YAPILMASI VE YERİNE MONTESİ 175,0 KG. Y.23.081 PROFİL DEMİRLERİNDEN ÇATI MAKASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI. 200,0 KG. 04.029/1B BOŞLUKLU BETON BİRİKETLER (TS 406) (20X19X39) (08.602) 1000,0 ADET 18.303/MK (20X19X39 CM) EBADINDA BOŞLUKLU BETON BRİKET İLE DUVAR YAPILMASI 45,0 M2 27.501/MK 250/300 ÇİMENTO DOZLU HARÇLA DÜZ SIVA YAPILMASI (DIŞ DUVAR YÜZEYLERİ İLE BODRUM İÇ DUVARLARINDA) 45,0 M2 04.008/2A PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) 30,0 TORBA 04.023/D KİREÇ KUMTAŞI TS 808 19X19X8,5 CM BOYUTUNDA 10,0 TORBA 25.048/1A BEYAZ PLASTİK BOYA (İÇ CEPHE) 40,0 LT. 27.560/7 SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI (ÇİMENTO GRİSİ) 40,0 LT. 18.233/5B TRAPEZ SACDAN ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI 30,0 M2 Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 13(Onüç) kalem Bakım ve Onarım işi kısaca iş olarak adlandırılmıştır. 1.2. Satın alınacak işin evsafı; 1.2.1. Yapılacak işin evsafı Teknik şartname ve Özel Teknik Şartnamede açıklanmıştır. 1.2.2. Herhangi bir nedenle doğrudan temin kararının alınamaması durumunda, Doğrudan Temin Komisyonunca işlemlere devam edilecek ve alım konusu işin sözleşmesinin yapılması sağlanacaktır. 1.2.3. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI MADDE 2. 2.1. En uygun teklifi veren istekli, komisyon kararının tebliğine müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 2.2. İşe, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 (İki) gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak ve 7 (Yedi) takvim günü içerisinde bitirilecektir. 2.3. Yüklenici,şantiye şefi olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip bir inşaat mühendisini iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. Bulundurmadığı takdirde gün başına sözleşme bedelinin %0,06 (onbindealtı)’sı oranında ceza ilk hak edişten kesilecektir. 2.4. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır. 2.5. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır. 2.6. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, a) Yüklenicinin sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. 2.7. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 2.8. İşler için kurulması gereken düzeneklerin tamamı (iskele vb. ) Yüklenici tarafından sağlanıp kurulacaktır. 2.9. Emniyet Tedbirleri 2.9.1. Yüklenici, çalıştığı süre içinde gerekli tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, 4857 Sayılı İş Kanunu ve İş ve İşçi Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun imalat yapacak, yürürlükte olan tüm iş kanunu, işçi sağlığı, işçi güvenliği tüzüklerine uygun ve işçi sigorta primleri düzenli ödenen elemanlar çalıştıracaktır. 2.9.2. Uygulama sırasında kendi veya çalıştırdığı taşeron, usta ve işçilerin hatasından veya kullandıkları makinelerin hatalı kullanımlarından, bina içi veya dışında meydana gelebilecek tüm iş kazalarından, hasarlardan, çalıştırdığı kimselerin veya üçüncü şahısların uğrayacakları zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacak ve sebep olduğu tüm hasarları bedelsiz olarak tazmin edecektir. 2.9.3. Yüklenici, işin süresi boyunca Birlik Komutanlığı ile arasında yapılacak olan güvenlik protokolüne titizlikle riayet edecektir. 2.9.4. İş mahallinde çalıştırılacak tüm personelin Sicil Belgeleri ile güvenlik hususundaki belgelerin tamamlanması, askeri bölgeye giriş ve çıkışların kontrolü, 1’nci Hudut Tabur Komutanlığınca sağlanarak takip ve kontrol edilecektir MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI MADDE 3. 3.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. 3.2. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. 3.3. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 3.4. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. TAAHHÜDE RİAYETSİZLİK HALLERİ VE MÜEYYİDELERİ MADDE 4. 4.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben süresi içinde işe başlanmadığı takdirde 4735 sayılı kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshinde İdare serbest ve yetkilidir. 4.2. Aykırılıkların giderilmesinin mümkün olmadığı tespit edilirse, 4735 sayılı kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshinde İdare serbest ve yetkilidir. RESİM VERGİ VE MASRAFLAR MADDE 5. Her türlü resim, vergi, harç ile tescil ücreti yükleniciye aittir. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlgili mevzuat uyarınca KDV cari uygulamadaki oranlar üzerinden geçici kabulü yapılan işin fiyatlarına ayrıca ilave edilerek, hak edişler üzerinde gösterilmek suretiyle yükleniciye ayrıca ödenecektir. İKAMETGAHTA BULUNMA MECBURİYETİ MADDE 6. Yüklenici taahhüt süresi içinde, tebligat çekilebilmesi için sözleşmede gösterdiği ikametgahında ve tebligat adresinde bizzat bulunmaya veya namına yapılacak tebligatı almaya yetkili bir vekil bulundurmaya mecburdur. Bulunmadığı taktirde herhangi bir hüküm almaya lüzum kalmadan ve itiraza bakılmaksızın doğrudan temin iptal edilir. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI MADDE 7. 7.1 Sözleşme bedeli; usulüne uygun olarak düzenlenen belgelere istinaden Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma limitlerine uygun olarak, Cizre Mal Müdürlüğünce özel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödenecektir. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve işe devam edilecektir. 7.2. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hak edişte yapılan iş tutarının % 3 üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. 7.3. İhale konusu işte Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT MADDE 8. Yüklenici ile (noter onaysız) Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme yapılacaktır. Sözleşme tasarısına yazılması gereken diğer hususları Doğrudan Temin Komisyonu kendisi belirleyecektir. Diğer hususlar sözleşme taslağında belirtilecektir. Teklif edilen toplam bedelin % 6’sı oranında Kat’i teminat alınacaktır. İHTİLAFLARIN HALLİ MADDE 9. Uyuşmazlıkların hallinde, sırasıyla, Sözleşme, ve onun ayrılmaz kısımlarını teşkil eden İhtiyaç Listesi ve Özel Şartname esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde Cizre Mahkemeleri yetkilidir. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|