|
|||
| KAYIT SIRA NUMARASI | 25804 | ||
| İŞİN TANIMI | KIRIKKALE-BAKIM ONARIM TAKIM KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASININ DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | ||
| İŞİN MİKTARI | 1 ADET | ||
| İHALENİN YAPILACAĞI YER | İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE | ||
| İRTİBAT TELEFONLARI | 0 318 233 09 67 DAHİLİ:8093 FAX: 0 318 233 34 23 | ||
| İHALE KOMİSYONU | İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI | ||
| İHALE TARİH VE SAATİ | Wednesday, November 21, 2012 2:00:00 PM | ||
| GEÇİCİ TEMİNAT | YOK | ||
| TESLİM YERİ | KIRIKKALE İL J.K.LIĞI | ||
| İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ | |||
| ŞRT. PARA YATIRMA YERİ | |||
| TEDARİK USULÜ | 4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ | ||
| İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ YER |
|
||
| İHALE DOKÜMANININ TEMİN EDİLECEĞİ YER |
|
||
| TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI |
|
||
| İHALE İLAN METNİ | |||
| KIRIKKALE İL J.K.LIĞINA BAĞLI BAKIM ONARIM TAKIM KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASININ DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM İŞİ | |||
| AÇIKLAMALAR | |||
| KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KIRIKKALE İL J.K.LIĞINA BAĞLI BAKIM ONARIM TAKIM KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASININ DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR 1. Söz konusu idari şartname Kırıkkale İl J.K.Lığına Bağlı Kırıkkale İl J.K.lığına Bağlı Bakım Onarım Takım Komutanlığı Hizmet Binasının Doğalgaza Dönüşüm İşini kapsar. 2. Doğalgaz dönüşüm işi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan mahal listesinde belirtilen hususlara göre yapılacaktır. 3. Doğalgaz dönüşüm işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir. 4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir. 5. İdari Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. 6. Yapılacak montaj işlerinde kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. Malzemeler TSE/TSEK, CE veya İSO belgelerinden birine sahip olacak ve bu belge idareye teslim edilecektir. 7. Yüklenici firma iş yerinde ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. 8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir. 9. İş yerinde idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip montaj alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. 10. Doğalgaz dönüşüm işi sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır. 11. Doğalgaz dönüşüm işi sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir. 12. İşin yapımı sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Montaj işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir. 13. Kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir. 14. İdari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır. 15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır. 16. Yapılacak tüm imalatlar mahal listelerine ve poz numaralarına uygun olacaktır. 17. Kombi (Doğalgaz ve LPG yakıtlı) 32 KW hermetik, elektronik özellikli olacak ve yerinde monte edilecektir. 18. Yapım esnasında İl J.K.lığı Bak.Onr.Tk.K.lığı hizmet binasından çıkacak hurda değeri olan tüm metal aksamlar kesinlikle idareden habersiz birlik dışına çıkarılmayacak ve firma tarafından alınmayacak, idareye teslim edilecektir. 19. Tüm tesisat malzemeleri ile montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından Doğalgaz İç Tesisatı Çizimi yapılacak ve ilgili doğalgaz dağıtım firmasına onaylatılacaktır. Tesisat projesi onaylatılmadan işe başlanılmayacaktır. 20. Yüklenici tarafından mahal listesinde belirtilen tüm malzemeler doğalgaz dönüşüm işinin yapılabilmesi amacıyla idareyle getirilecek, muayene komisyonunun kontrolünden sonra montaj işlemine geçilecektir. İl J.K.lığı hizmet binasından Bakım Onarım Tk.K.lığına hizmet binasına giden hattın sonuna vana konularak eski hattın zorunlu hallerde kullanılması sağlanacaktır. 21. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. 22. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (15) onbeş iş günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. 23. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2 (iki) yıl süre ile garanti verilecek, garanti belgesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir. 24. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir. 25. İşin gecikmesi halinde her gün için binde iki oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Diğer hususlarla ilgili 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 26. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,495 oranında karar pulu,%0,825 oranında sözleşme bedeli tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. 27. Yüklenici firma ile bir suret noter onaysız sözleşme yapılacaktır. 28. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 2 sayfa ve 28 maddeden ibarettir. |
|||
| NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR. | |||
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|