|
|||
| KAYIT SIRA NUMARASI | 25801 | ||
| İŞİN TANIMI | KIRIKKALE YAHŞİHAN - IRMAK J.KRK.K.LIĞI HİZMET BİNASI ÇATISININ BAKIM VE ONARIMI | ||
| İŞİN MİKTARI | 1 ADET | ||
| İHALENİN YAPILACAĞI YER | İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE | ||
| İRTİBAT TELEFONLARI | 0 318 233 09 67 DAHİLİ:8093 FAX: 0 318 233 34 23 | ||
| İHALE KOMİSYONU | İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI | ||
| İHALE TARİH VE SAATİ | Wednesday, November 21, 2012 2:00:00 PM | ||
| GEÇİCİ TEMİNAT | YOK | ||
| TESLİM YERİ | IRMAK J.KRK.K.LIĞI | ||
| İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ | |||
| ŞRT. PARA YATIRMA YERİ | |||
| TEDARİK USULÜ | 4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ | ||
| İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ YER |
|
||
| İHALE DOKÜMANININ TEMİN EDİLECEĞİ YER |
|
||
| TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI |
|
||
| İHALE İLAN METNİ | |||
| KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI YAHŞİHAN - IRMAK J.KRK.K.LIĞI HİZMET BİNASI ÇATISININ BAKIM VE ONARIM İŞİ MAHAL LİSTESİ İDAREDEN TESLİM ALINACAKTIR |
|||
| AÇIKLAMALAR | |||
| KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI YAHŞİHAN İLÇE J.K.LIĞI IRMAK J.KRK.K.LIĞI HİZMET BİNASI ÇATI BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR. 1. Söz konusu idari şartname KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yahşihan - Irmak J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Çatı Bakım ve Onarım İşini kapsar. 2. Bakım onarım işi, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü tarafından hazırlanan mahal listesi ve teknik şartname ile idari şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır. 3. Bakım onarım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir. 4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir. 5. Mahal listesi ile idari ve teknik şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. 6. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler TSE-TSEK-CE veya İSO belgelerinden birine sahip olacaktır. 7. Yüklenici firma şantiyede ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. Çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm bildirimler yüklenici tarafından yürürlükteki mevcut mevzuat esaslarına göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır. 8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir. 9. Şantiyede idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. 10. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır. 11. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir. 12. İmalat sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Bakım ve onarım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir. 13. İnşaatın yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir. 14. Mahal listesi ile teknik ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır. 15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır. 16. Irmak J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Çatısında; 16.1. Poz.Nu. 18.196/01 Her Türlü Kiremit Örtülü Çatılarda Kiremit Aktarılması, Hizmet Binasında Mevcut eski durumda çatı örtüsünün tamamı aktarılacaktır. Aktarılan tüm kiremitler bir sıra aralıkla çivi vb. malzeme ile çatıya sabitlenecektir. 16.2. Poz.Nu. 18.211 Oluklu Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması; Hizmet binasında mevcut eski ve kullanılamayacak durumda (kırık yıpranmış ve yerine oturmayan farklı cins ) kiremitler sökülerek, poza uygun çatı örtüsü (yeni oluklu kiremitle) yapılacak. İmalat sırasında ön görülmeyen durum oluştuğunda ve yapılması zorunlu hal aldığında, yüklenici bu sorunu ücret talep etmeksizin çözecektir. İmalatta kullanılacak malzeme Muayene ve Kabul Komisyonun fiziki muayenesinin sonucunda uygun olmasına müteakip montaj işlemine geçilecektir. 16.3. Poz.Nu. 18.212/3/MK Mahya Kiremidi ile Mahya Yapılması ; hizmet binasındaki mevcut bulunan mahyalar komple sökülerek, ilgili poza uygun şekilde yeniden yapılacaktır.Kırık uyumsuz yıpranmış mahya kiremitleri yenileri ile değiştirilecektir. 16.4. Poz.Nu. 24.021 12 No.lu Çinko Levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve yerine konulması;, hizmet binası çatı atika duvarlarındaki üst ve yanlarında bulunan kaplamalardan zarar görmüş, delinmiş, ve kullanım ömrünün tamamlamış olanlar ilgili poz numarasına göre işin tekniğine uygun olarak çinko levha ile onarımı yapılacaktır. 17. İmalat sırasında ön görülemeyen durum oluştuğunda ve yapılması zorunlu hal aldığında, yüklenici bu sorunu ücret talep etmeksizin çözecektir. 18. İmalatta kullanılacak malzeme Muayene ve Kabul Komisyonunun fiziki muayenesinin sonucunda uygun olmasına müteakip montaj işlemine geçilecektir. 19. Sökümden çıkan tüm malzemeler idareye teslim edilecektir. 20. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.Yer teslim tutanağının imzalanmasına müteakip (5) beş iş günü içerisinde işe başlanacaktır. 21. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (20) iş günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 22. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2 (iki) yıl süre ile garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir. 23. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir. 24. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,495 oranında karar pulu, %0,825 oranında sözleşme bedeli tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. 25. İşin gecikmesi halinde idare ile yüklenici arasında yapılan sözleşme, 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 26. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 2 sayfa ve 26 maddeden ibarettir. |
|||
| NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR. | |||
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|