DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULÜ İLE ALIMA TEKLİF VERMEK İSTEYEN İSTEKLİ ADAYLARI TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNİ KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALACAKTIR.
İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ 25 EKİM 2016 SAAT 11:00'E KADAR KAPALI ZARF İÇERİSİNDE KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA/KİRAZLIDERE TESLİM EDECEKLERDİR.
3 KALEM HİJYEN HATTI MALZEMESİ ALIMI
DOĞRUDAN TEMİN İLE MAL ALIM SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Kara Harp Okulu Komutanlığı ile diğer tarafta …………………………………………………. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: Kara Harp Okulu Komutanlığı
b) Adresi : Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/ANKARA
c) Telefon numarası : 0312 417 51 90 / 2425-2421
ç) Faks numarası : 0 312 417 51 99
d) Elektronik posta adresi (varsa): Elektronik posta yoluyla bildirim öngörülmemiştir.
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………
b) T.C. Kimlik No: ……………………………….
c) Vergi Kimlik No: …………………………………
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………..
d) Telefon numarası:………………………….
e) Bildirime esas faks numarası:…………………………
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………
g) Banka Şubesi………..
ğ) İBAN Numarası….………..
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında; yürürlükteki İhale Mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- Sözleşmenin Konusu
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktar ve özellikleri düzenlenen “3 Kalem Hijyen Hattı” alımı ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak malın miktarı:
S.
NU.
MALZEMENİN CİNSİ
ÖLÇÜ
BİRİMİ
MİKTARI
1
EVYELİ TURNİKELİ EL VE AYAK DEZENFEKTAN HATTI
ADET
1
2
TURNİKELİ EL DEZENFEKTAN HATTI
ADET
1
3
PASLANMAZ ÇELİK BARİYER
ADET
1
5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
5.2. Alım İle İlgili Diğer Bilgiler
5.2.1. 3 Kalem Hijyen Hattı’nın muayenesi 23.2 maddesinde belirtilen teknik özelliklerine göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………………… (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar
7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri masraflar dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.
7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; sözleşmenin çoğaltılması dahil sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), eğitim, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.
7.3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz suretinin idareye teslim edilmesi gerekmektedir.
Madde 8- Sözleşmenin Süresi
8.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 400 (dörtyüz) gündür.
Madde 9- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
9.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri
Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya/ANKARA
9.2. İşe Başlama Tarihi:
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.
9.3. Teslim Şekli:
9.3.1. TAAHHÜT KONUSU MALLAR, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TAŞ.(DAY.)-692 MAL SAYMANLIĞINA DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
9.3.2. Taahhüt edilen malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 13’üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.
9.4. Kodlandırma Hükümleri:
Yüklenici MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosuna, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip gerekli bilgi ve belgelerle birlikte müracaat edecek ve malzemenin kat’i kabul tarihine kadar kodlandırma işlemini tamamlayarak ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda MSY 310-8(A) MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.
Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler
10.1. İstekliden, sözleşme bedelinin % 6 (yüzde altı)’sı oranında teminat alınacaktır.
10.2. Bu işe ilişkin alınan teminat miktarı ; ........................................................................... (rakam/yazı ile) olup ; süresi (mektup ise) ...../....../....... tarihine kadardır. (Teminat mektubunun süresi sözleşmenin süresinden en az 20 (yirmi) gün fazla olacaktır.) Süre uzatımı halinde mektubunun süresi de uzatılır.
10.3. Teminat, taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini müteakip (garanti süresi varsa yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı) yükleniciye iade edilir.
Madde 11- Ödeme yeri ve şartları
11.1. Ödeme yeri
11.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler; Malın kat’ı kabulünü müteakip ilgili mal saymanlığı (Tşn.(Day.)-692 Mal Saymanlığı) tarafından; tanzim edilecek usulüne uygun belgelere (muayene raporu, taşınır mal işlem belgesi ve fatura) istinaden Kara Harp Okulu Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından tahakkuka bağlanarak ait olduğu yılın 03.7.1.90 (Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları) ekonomik bütçe kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinden Kara Harp Okulu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.
11.1.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını devir veya temlik edemez.
11.2. Ödeme koşulları ve zamanı
11.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.
11.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 (altmış) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
11.2.3. Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ve serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idarece öngörülemeyen sebepler nedeniyle belirlenen sürenin gecikmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
Madde 12- Gecikme Cezası
12.1. İdare tarafından, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (On) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
12.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5 (bindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.
12.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
12.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
12.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
12.6. Gecikme Halinde Uygulanacak Ceza İle İlgili İlave Hususlar
Gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi) ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar (dahil) hesap edilecektir.
Cezalı sürenin başladığı, sözleşmenin 2.4’üncü maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalıyla ihtar çekilir.
İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günü takip eden günden itibaren başlayacaktır. Ancak, gecikme halinde uygulanacak ceza; taahhüdün yerine getirilmesi gereken son günü takip eden takvim gününden (iş günü değil) başlayarak, yüklenicinin taahhüdü yerine getirdiği tarihe kadar(dahil) hesap edilecektir.
Taahhüdün yerine getirilmediği günü takip eden günden ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde mal kabul edilecek ve ceza, teslime kadar (dahil) geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalıyla gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilecektir. Ancak, iki tebliğ PTT (Alma Haberli APS(Acele Posta Servisi) veya RİT (Resmi İadeli Taahhütlü)) veya Memur (görevlendirilmiş personel) kanalı ile gönderilen yazının tebliği ile elden tebliğ) arasında tarih farkı olması durumunda önce tebliğ edilen tarih geçerli olacaktır.
Madde 13- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
13.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
13.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 14- Yüklenicinin Yükümlülükleri
14.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri
14.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
14.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
14.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
14.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
Madde 15- Malların Taşınması
15.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
Madde 16- Ambalajlama
Malzemeler varsa orijinal ambalajında olacaktır. Ambalaj ve malzeme üzerinde tanıtıcı bilgiler yazılı etiketler bulunacaktır.
Madde 17 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
17.1. Muayene şartları
17.1.1. Sözleşme kapsamındaki malzemelerin muayenesi sözleşme kapsamında belirtilen özelliklere göre KHO K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.
17.1.2. Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümleri esas alınacaktır.
17.1.3. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
17.1.4. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece bu sözleşmenin 12’ inci maddesine göre verilecek ihtarlı sürede sadece 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.
17.1.5. Muayene ve montaj esnasında gerekli olan her türlü alet, araç, gereç test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere )yükleniciye aittir.
17.1.6. Muayene esnasında dizayn, tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
17.1.7. Ambalajdan çıkan bozuk arızalı ve deformasyona uğramış tüm malzemenin sorumluluğu yüklenici firmaya aittir.
17.1.8. Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca mal numunesi tutulmayacaktır.
17.1.9. Muayene sonucunda taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilecektir.
17.2. İTİRAZ MUAYENELERİ:
17.2.1. İtiraz muayeneleri sadece ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal/mallar üzerinden yapılır.
17.2.2. Malın/malların fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde yüklenici veya kanuni vekili, muayene sonucunun tebliğini müteakip iki (2) iş günü içerisinde, mal saymanlığına yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir.
Madde 18- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
Madde 19- Garanti ve Bakım, Onarım
19.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydı ile kati kabulüne müteakip yüklenici tarafından teslim edilecek malların, garanti süresi en az 1 (bir) yıl olacaktır. Garanti süresince, arızalı malzeme kullanıcı birlikten, yüklenici tarafından teslim alınacak ve onanırımdan sonra kullanıcı birliğe yüklenici tarafından teslim edilecektir. Bu kapsamda yapılan her türlü taşıma, ulaşım vb. giderler ile hasarlar, idare tarafından farklı bir uygulama yazılı olarak yükleniciye bildirilmediği sürece yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
19.2. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Arızalı malzemenin onarım süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Yüklenici onarım süresi içinde arızayı giderecek veya yerine aynı özelliklerde veya idarenin yazılı onayı ile daha üst özelliklerde yeni bir malzeme verecektir. Yüklenici, bu yükümlülüğünü onarım süresi içinde yerine getirememesi durumunda, söz konusu arızalı malzemenin birim fiyatının % 0,05 (onbinde beş) miktarı kadar cezayı, onarım süresini geçen her bir takvim günü için ödeyecek veya teminatından kesilecektir.
19.3. Arızalı malzemenin onarımı yapılamadığı takdirde, yüklenici arızalı malzeme ile aynı özelliklerde veya idarenin yazılı onayı ile daha üst özelliklerde yeni bir malzemeyi kullanıcıya kalıcı olarak teslim edecektir.
19.4. Garanti İle İlgili Diğer Hususlar:
19.4.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği” esaslarına göre garanti belgesi düzenleme zorunluluğu olan malzemeler için garanti belgesi düzenlenecektir.
19.4.2. Yüklenici, teslim edeceği mallara ilişkin sözleşme ekinde yer alan Garanti Taahhütnamesi örneğini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp malı teslim alan Mal Saymanlığına teslim edecektir.
19.4.3. Yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi düzenlenmesi durumunda düzenlenen taahhütname, Damga Vergisi Kanununa göre Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen yürürlükteki oranda Damga Vergisine tabi tutulacaktır. Damga Vergisi sözleşme bedeline dahil olup; yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemelerin muayene işlemlerinin sonucu “NİTELİKLERİNE UYGUN” çıktığı takdirde, yüklenici taşınır mal işlem belgesinin kesilebilmesi maksadıyla, fatura ile beraber Garanti Taahhütnamesi Belgesini ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisini yatıracak ve alındı makbuzunu ilgili mal saymanlığına teslim edecektir. İlgili mal saymanlığı tarafından, fatura muayene raporları, Garanti Taahhütnamesi ve Garanti Taahhütnamesine ilişkin Damga Vergisinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun fotokopisi taşınır mal işlem belgesine eklenecek ve ödeme makamına gönderilecektir.
Madde 20 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre belirlenen teslim süresi ve ihtarlı süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve yüklenicinin iznini almaya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek kati teminat hazineye gelir kaydedilir.
Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmeye ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 22- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 23- Diğer Hususlar
23.1. Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler:
Teslim edilecek mallara ait tebligatlar Mal Saymanlığınca yapılacaktır. Teminat iradı, fesih onayı, teminat iadesi, uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler KHO Lojistik Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için sözleşme hükümlerine göre zamanında bildirilmesinden Mal Saymanlığı sorumludur.
23.2. Teknik Özellikler;
EVYELİ TURNİKELİ EL VE AYAK DEZENFEKTAN HATTI ÖZELLİKLERİ
1.
18/8 saten görünümlü 304 kalite paslanmaz saçtan üretilmiş olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.
2.
Saç kalınlığı 1,5 mm. olacaktır.
3.
Ölçüleri 1900x1100x1600 mm. olacaktır.
4.
Tek kişilik evye olacaktır.
5.
Evye kalıplı baskı olup kaynaksız yekpare olacaktır.
6.
Evye bataryası fotoselli olacaktır.
7.
Musluk boynu döküm olacaktır.
8.
Fotoselli sıvı sabunluk olacaktır.
9.
Z katlı havluluk olacaktır.
10.
Portatif çöp kovası olacaktır.
11.
Tutunma bariyerleri ile personelin zorunlu geçişi sağlanmalıdır ve 1,5 mm kalınlıkta çap 42 paslanmaz boru kullanılacaktır. Borunun paslanmaz olduğu taahhüt edilecektir.
12.
Çift çanak hazneli el dezenfeksiyon sistemi cihaza bağlı olacaktır.
13.
Bu hazneye bağlı çalışan turnike olacaktır.
14.
Dezenfekte havuzu 1,5 mm. 304 kalite saçtan olacaktır. Saçın cinsi taahhüt edilecektir.
15.
Dezenfekte havuzunun içindeki ızgara bölümlerinde kullanılan boruların çapı 1 cm. olup havuzun içine oturmalı ve temizlik için portatif olacaktır.
16.
Dezenfekte havuzunun altında boşaltma vanası olmalı ve bu vana azami 1/2'' olmalıdır.
17.
Çift çanak hazne 18/8 saten görünümlü paslanmaz çelikten 1 mm. kalınlıkta imal edilmiş olacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
18.
İki el çanaklara sokulup göründüğünde fotoselli sistem iki ayrı noktadan püskürtme yapacak ve iki el görülmeden geçiş izni vermeyecektir.
19.
Püskürtme uçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak ve 2 adet nozul bulunacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
20.
El dezenfekte gözleri elektronik kart ile kumanda edilmelidir.(çalışmalıdır.)
21.
Cihaz üzerinde dezenfektan bidonu için özel yer olacaktır.
23.
Turnike alt kısmında hijyenik paspas olacaktır.
24.
Turnike elektronik kart ile çalışmalıdır.
25.
Turnike kolları 1,5 mm. kalınlıkta olacaktır.
26.
Turnike geçiş iznini ışık ve ses ile verecektir.
27.
Turnike geçiş izni verip ters yöne serbest yada kilitli çalışacaktır.
28.
Turnike sistemi 220 V ile çalışıp güvenlik açısından elektronik kart ile 24 V a düşürülecektir.
29.
Hat ile kapı girişi ve arası aşağıda özellikleri belirtilen paslanmaz çalik bariyer ve serbest geçiş turnike sistemi ile kapatılacaktır.
PASLANMAZ ÇELİK BARİYER ÖZELLİKLERİ
29.1.
18/8 saten görünümlü 304 kalite paslanmaz saçtan üretilmiş olacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
29.2
Saç kalınlığı 1,5 mm. olacaktır.
29.3.
Kapılar sensörlü olarak otomatik açılacaktır.
29.4
İstendiği süre kadar açık kalabilecektir.
29.5.
Kapılar 90 cm.+90 cm. olarak iki adet olacaktır.
29.6
Kapı genişliği en fazla 190 cm. olacaktır
29.7.
Kapıların ortasında direk olmayacaktır.
29.8
Kapılar çapraz olarak açılacaktır.
29.9.
Kapı yanlarında geçişe izin vermeyen bariyerler olacaktır.
TURNİKELİ EL DEZENFEKTAN HATTI ÖZELLİKLERİ
1.
18/8 saten görünümlü 304 kalite paslanmaz saçtan üretilmiş olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.
2.
Saç kalınlığı 1,5 mm. olacaktır.
3.
Ölçüleri 865x1100x1600 mm. olacaktır.
4.
Tutunma bariyeri ile personelin zorunlu geçişi sağlanmalıdır ve 1,5 mm kalınlıkta çap 42 paslanmaz boru kullanılacaktır. Boru cinsi taahhüt edilecektir.
5.
Çift çanak hazneli el dezenfeksiyon sistemi cihaza bağlı olacaktır.
6.
Bu hazneye bağlı çalışan turnike olacaktır.
7.
Çift çanak hazne 18/8 saten görünümlü paslanmaz çelikten 1 mm. kalınlıkta imal edilmiş olacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
8.
İki el çanaklara sokulup göründüğünde fotoselli sistem iki ayrı noktadan püskürtme yapacak ve iki el görülmeden geçiş izni vermeyecektir.
9.
Püskürtme uçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak ve 2 adet nozul bulunacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
10.
El dezenfekte gözleri elektronik kart ile kumanda edilmelidir.(çalışmalıdır.)
11.
Cihaz üzerinde dezenfektan bidonu için özel yer olacaktır.
12.
Turnike alt kısmında hijyenik paspas olacaktır.
13.
Turnike elektronik kart ile çalışmalıdır.
14.
Turnike kolları 1,5 mm. kalınlıkta olacaktır.
15.
Turnike geçiş iznini ışık ve ses ile verecektir.
16.
Turnike geçiş izni verip ters yöne serbest yada kilitli çalışacaktır.
17.
Turnike sistemi 220 V ile çalışıp güvenlik açısından elektronik kart ile 24 V a düşürülecektir.
TURNİKE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.
ENERJİ:110/220 V - 60/50 Hz.AC (%±10), 24 V DC Beklemede ~11 W.Geçiş anında ~60 W. Olacaktır.
2.
KOLLAR: Teker teker sökülür takılabilir (Ops:sert alüminyum mat eloksal) olacaktır.
3.
ÖLÇÜLER:500x250x300+Kol boyu (470 mm.) olacaktır.
4.
AĞIRLIK:~22 kg. olacaktır.
5.
GÖVDE ÖZELLİĞİ: Dış ortam su korumalı 1,5 mm.304 paslanmaz çelik (SS). Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
6.
KONTROL SİSTEMİ: Kuru kontak veya TTL:CMOS:5-48 v.arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilir.
7.
Her türlü access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum içerisinde çalışabilir olacaktır.
GENEL HUSUSLAR
1.
Hijyen bariyerinin nakliye, montaj ve montajında kullanılacak olan malzemeler yükleniciye ait olacaktır. (Elektrik ve su tesisatı ile ilgili malzemeler ve işçilik)
2.
Hijyen bariyerinin ek yerlerinin tamamı argon ile kaynaklı olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.
3.
Hijyen bariyerleri 2 yıl garantili olacaktır.
4.
Yüklenici sözleşme imzasını müteakip monte yerine ait projeyi çizecek, idarenin onayına müteakip işe başlayarak yerine montajını yapacaktır.
5.
Yüklenici kurulumdan sonra 10 günlük periyotlar halinde 3 ay içerisinde bakımını yapacak ve personele eğitim verecektir. (Toplam 9 kere gelecek ve bakım yapacaktır.)
Bütün ölçüler için ± % 5 tolerans uygulanabilir.
Madde 24 – Yürürlük
24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 25- Sözleşmenin imzalanması
25.1. Bu sözleşme 25 (yirmibeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …..…..../…..……/2016 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.
S.
NU. MALZEMENİN CİNSİ ÖLÇÜ
BİRİMİ MİKTARI
1 EVYELİ TURNİKELİ EL VE AYAK DEZENFEKTAN HATTI ADET 1
2 TURNİKELİ EL DEZENFEKTAN HATTI ADET 1
3 PASLANMAZ ÇELİK BARİYER ADET 1
EVYELİ TURNİKELİ EL VE AYAK DEZENFEKTAN HATTI ÖZELLİKLERİ
1. 18/8 saten görünümlü 304 kalite paslanmaz saçtan üretilmiş olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.
2. Saç kalınlığı 1,5 mm. olacaktır.
3. Ölçüleri 1900x1100x1600 mm. olacaktır.
4. Tek kişilik evye olacaktır.
5. Evye kalıplı baskı olup kaynaksız yekpare olacaktır.
6. Evye bataryası fotoselli olacaktır.
7. Musluk boynu döküm olacaktır.
8. Fotoselli sıvı sabunluk olacaktır.
9. Z katlı havluluk olacaktır.
10. Portatif çöp kovası olacaktır.
11. Tutunma bariyerleri ile personelin zorunlu geçişi sağlanmalıdır ve 1,5 mm kalınlıkta çap 42 paslanmaz boru kullanılacaktır. Borunun paslanmaz olduğu taahhüt edilecektir.
12. Çift çanak hazneli el dezenfeksiyon sistemi cihaza bağlı olacaktır.
13. Bu hazneye bağlı çalışan turnike olacaktır.
14. Dezenfekte havuzu 1,5 mm. 304 kalite saçtan olacaktır. Saçın cinsi taahhüt edilecektir.
15. Dezenfekte havuzunun içindeki ızgara bölümlerinde kullanılan boruların çapı 1 cm. olup havuzun içine oturmalı ve temizlik için portatif olacaktır.
16. Dezenfekte havuzunun altında boşaltma vanası olmalı ve bu vana azami 1/2'' olmalıdır.
17. Çift çanak hazne 18/8 saten görünümlü paslanmaz çelikten 1 mm. kalınlıkta imal edilmiş olacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
18. İki el çanaklara sokulup göründüğünde fotoselli sistem iki ayrı noktadan püskürtme yapacak ve iki el görülmeden geçiş izni vermeyecektir.
19. Püskürtme uçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak ve 2 adet nozul bulunacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
20. El dezenfekte gözleri elektronik kart ile kumanda edilmelidir.(çalışmalıdır.)
21. Cihaz üzerinde dezenfektan bidonu için özel yer olacaktır.
23. Turnike alt kısmında hijyenik paspas olacaktır.
24. Turnike elektronik kart ile çalışmalıdır.
25. Turnike kolları 1,5 mm. kalınlıkta olacaktır.
26. Turnike geçiş iznini ışık ve ses ile verecektir.
27. Turnike geçiş izni verip ters yöne serbest yada kilitli çalışacaktır.
28. Turnike sistemi 220 V ile çalışıp güvenlik açısından elektronik kart ile 24 V a düşürülecektir.
29. Hat ile kapı girişi ve arası aşağıda özellikleri belirtilen paslanmaz çalik bariyer ve serbest geçiş turnike sistemi ile kapatılacaktır.
PASLANMAZ ÇELİK BARİYER ÖZELLİKLERİ
29.1. 18/8 saten görünümlü 304 kalite paslanmaz saçtan üretilmiş olacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
29.2 Saç kalınlığı 1,5 mm. olacaktır.
29.3. Kapılar sensörlü olarak otomatik açılacaktır.
29.4 İstendiği süre kadar açık kalabilecektir.
29.5. Kapılar 90 cm.+90 cm. olarak iki adet olacaktır.
29.6 Kapı genişliği en fazla 190 cm. olacaktır
29.7. Kapıların ortasında direk olmayacaktır.
29.8 Kapılar çapraz olarak açılacaktır.
29.9. Kapı yanlarında geçişe izin vermeyen bariyerler olacaktır.
TURNİKELİ EL DEZENFEKTAN HATTI ÖZELLİKLERİ
1. 18/8 saten görünümlü 304 kalite paslanmaz saçtan üretilmiş olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.
2. Saç kalınlığı 1,5 mm. olacaktır.
3. Ölçüleri 865x1100x1600 mm. olacaktır.
4. Tutunma bariyerİ ile personelin zorunlu geçişi sağlanmalıdır ve 1,5 mm kalınlıkta çap 42 paslanmaz boru kullanılacaktır. Boru cinsi taahhüt edilecektir.
5. Çift çanak hazneli el dezenfeksiyon sistemi cihaza bağlı olacaktır.
6. Bu hazneye bağlı çalışan turnike olacaktır.
7. Çift çanak hazne 18/8 saten görünümlü paslanmaz çelikten 1 mm. kalınlıkta imal edilmiş olacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
8. İki el çanaklara sokulup göründüğünde fotoselli sistem iki ayrı noktadan püskürtme yapacak ve iki el görülmeden geçiş izni vermeyecektir.
9. Püskürtme uçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak ve 2 adet nozul bulunacaktır. Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
10. El dezenfekte gözleri elektronik kart ile kumanda edilmelidir.(çalışmalıdır.)
11. Cihaz üzerinde dezenfektan bidonu için özel yer olacaktır.
12. Turnike alt kısmında hijyenik paspas olacaktır.
13. Turnike elektronik kart ile çalışmalıdır.
14. Turnike kolları 1,5 mm. kalınlıkta olacaktır.
15. Turnike geçiş iznini ışık ve ses ile verecektir.
16. Turnike geçiş izni verip ters yöne serbest yada kilitli çalışacaktır.
17. Turnike sistemi 220 V ile çalışıp güvenlik açısından elektronik kart ile 24 V a düşürülecektir.
TURNİKE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. ENERJİ:110/220 V - 60/50 Hz.AC (%±10), 24 V DC Beklemede ~11 W.Geçiş anında ~60 W. Olacaktır.
2. KOLLAR: Teker teker sökülür takılabilir (Ops:sert alüminyum mat eloksal) olacaktır.
3. ÖLÇÜLER:500x250x300+Kol boyu (470 mm.) olacaktır.
4. AĞIRLIK:~22 kg. olacaktır.
5. GÖVDE ÖZELLİĞİ:Dış ortam su korumalı 1,5 mm.304 paslanmaz çelik (SS). Çelik cinsi taahhüt edilecektir.
6. KONTROL SİSTEMİ:Kuru kontak veya TTL:CMOS:5-48 v.arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilir.
7. Her türlü access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum içerisinde çalışabilir olacaktır.
GENEL HUSUSLAR
1. Hijyen bariyerinin nakliye, montaj ve montajında kullanılacak olan malzemeler yükleniciye ait olacaktır. (Elektrik ve su tesisatı ile ilgili malzemeler ve işçilik)
2. Hijyen bariyerinin ek yerlerinin tamamı argon ile kaynaklı olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.
3. Hijyen bariyerleri 2 yıl garantili olacaktır.
4. Yüklenici sözleşme imzasını müteakip monte yerine ait projeyi çizecek, idarenin onayına müteakip işe başlayarak yerine montajını yapacaktır.
5. Yüklenici kurulumdan sonra 10 günlük periyotlar halinde 3 ay içerisinde bakımını yapacak ve personele eğitim verecektir. (Toplam 9 kere gelecek ve bakım yapacaktır.)
Bütün ölçüler için ± % 5 tolerans uygulanabilir.
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|