İhale Kayıt Numarası | : | 2010/544130 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Kurttepe Mevkii. 1/1 12000 KİĞI BİNGÖL |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4263112404 - 4263112623 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | bingolkigi17@hotmail.com |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : |
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | 17’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığı Kiğı / BİNGÖL’de muayenesinin yapılmasını müteakip KİĞI, YAYLADERE, ADAKLI kışlalarına teslim edilecektir. |
c) Teslim tarihi | : | 49.1. Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır 49.2. İşin süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip tip sözleşmedeki çizelgede belirtilen madde 11.2.2. de belirtilen günler içerisinde teslim edilecektir. Madde 50- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 50.1. Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 50.2. Mücbir sebepler; a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 50.2.1. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 50.3. İdareden kaynaklanan sebepler 50.3.1. Ayrıca idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum idarece incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir. Madde 51-Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 27: Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması, b)İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımı sözleşmelerinde sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir. 51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. 51.3. Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir. 51.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri konusunda işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır. 51.5. Gecikme ile yapılacak teslimatta Birlik ve Kurumca düzenlenmesi gerekli tutanakla yüklenicinin veya kanuni vekilinin, O da yok ise mal teslim eden şahsın imzası alınacaktır. Gecikme ile teslimat cezası yükleniciden bu şekilde tutulan bir tutanağa istinaden kesilecektir. 51.6. Noksan miktarda mal teslim edilme halleri: a) Yüklenici teslim etmesi gereken mal miktarının azami bölünebilen % 10 (YÜZDE ON) nispetine kadarını noksan getirir veya getirilen malın bölünebilen bu nispete kadarı muayenede uygun bulunmaz ise bu teslimat, miktar bakımından kusurlu addedilmeyecektir. Getirilen ve evsafına uygun olanlar kabul edilecek, eksik gelen veya evsafına uygun olmayanların bedeli ödenmeyecektir. b) Yüklenici teslim etmesi gereken mal miktarının azami bölünebilen % 10 (YÜZDE ON) ile % 20 (YÜZDE 20) arasında kadar miktarını noksan getirir veya getirilen malın bölünebilen bu nispete kadarı muayenede uygun bulunmazsa, bu teslimat miktar bakımından kusurlu addedilmeyecektir. Noksan getirilen veya red edilen malların bedeli verilmeyeceği gibi mal tutarı kadar (Noksan getirilen veya evsafına uygun olmayan mal miktarının tutarı kadar) ceza olarak ilk alacağından kesilerek hazineye irad kaydedilecektir. O ay alacağı yoksa müteakip ay alacağından, o da yoksa herhangi bir hak edişinden alınarak hazineye irad kaydedilecektir. Ret edilen mallar bölünebiliyorsa yükleniciye iade edilecektir, bölünemiyorsa iade edilmeyecektir. c) Yukarıda ve 1 ve 2 nci madde de sayılı noksan mal getirme durumu bir ay içinde en fazla 2 (İki) defa olur. 3 defa olduğunda 51.8. maddesi hükümlerini uygulamaya idare serbest ve yetkilidir. 51.7.Yüklenicinin taahhüdünü ifa edemediği addolunacak haller şunlardır.(O gün mal getirmeme hali) a) Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde malı hiç getirmez ise, b) Getirdiği mal tebligat miktarının %80 miktarından daha az olur ise ve saat 16:00’a kadar bu eksiği tamamlamaz ise mal getirilmemiş sayılır. c) Getirdiği malın yapılan muayenesinde (itiraz muayenesi dahil) RED edilmesi ve red edilenin yerine, yeni mal getirmemesi ya da yerine 1 defaya mahsus olarak getirilen malın da RED (itiraz muayenesi dahil) edilmesi halinde o gün hiç mal getirmemiş sayılır. ç) O gün hiç mal getirmemiş sayılan hallerde; o günkü tebliğ edilen malın parasal tutarının % 5 (Yüzde beş) 'i nispetinde ceza ilk alacağından kesilir. 51.8. Taahhüdün yukarıda belirtilen ifa edilmeme halleri, sözleşme süresi boyunca 8 (Sekiz) defayı geçmeyecektir. Geçtiği taktirde yükleniciye noter ihtarı çekilecektir. Noter ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren sözleşmenin kalan süresinin bitimine kadarki periyot içersinde taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa veya 4735 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde sayılan yasak, fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilenlerin ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 52- Gecikme halinde alınacak cezalar (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 37 md.) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde idarece 10gün 27.1 süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için taksit bedelinin %128 oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. (Bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.) 52.1. Gecikme İle Teslimat Halleri : 52.1.1. Yüklenici her gün saat 1200 (0700 - 1200 arası) ' ye kadar normal teslimatta bulunabilir. Saat 1200 'den sonra getirilen mallar her saat başı için o gün tebliğ edilen mal tutarının % 1 (Yüzde Bir )'i gecikme cezası ile teslim alınır. İdare ek cezalı süre vermemişse 2 (iki) saati geçemez (Saat 1400 'ü geçemez). Saat 1400 'den sonra alıcı makam (alıcı makamı temsilen tebligat sahibi mal saymanlığınca) dilerse ek cezalı süre vererek malı teslim alma hakkına sahiptir. Belgelenen mücbir sebeplerden doğan gecikmelerde bu ceza uygulanmaz 52.1.2. Gecikme ile yapılacak teslimatta Birlik ve Kurumca düzenlenmesi gerekli tutanakla yüklenicinin veya kanuni vekilinin, O da yok ise mal teslim eden şahsın imzası alınacaktır. Gecikme ile teslimat cezası yükleniciden bu şekilde tutulan bir tutanağa istinaden kesilecektir. 52.1.3. Saat 1400 (ondört)' e kadar beklendiği halde yine teslimat yapılmamış olursa bundan sonra getirilecek mal teslim alınmayacak (alıcı makam dilerse ek cezalı süre vererek malı teslim alma hakkına sahiptir.) ve yüklenici hakkında bu şartnamenin aşağıdaki 52.2 maddesindeki hükümleri uygulanacaktır. 52.2. Yüklenicinin o gün taahhüdünü ifa etmediği kabul edilecek haller şunlardır. 52.2.1. Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde malını hiç getirmez ise, 52.2.2. Saat 1200 'ye kadar cezasız veya saat 1400 'e kadar cezalı olarak getirdiği mal tebligat miktarından eksik olur ise ve saat 1400 'e kadar bu eksiği tamamlamaz ise (alıcı makam ek cezalı süre vermiş ise ek cezalı sürenin bitimine kadar), mal getirmemiş sayılır. 52.2.3. Normal veya cezalı teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde (itiraz muayenesi dahil) RED edilmesi ve cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi halinde o gün hiç mal getirmemiş sayılır. 52.2.4. O gün hiç mal getirmemiş sayılan hallerde; o günkü tebliğ edilen malın parasal tutarının % 1 (Yüzde bir) 'si nispetinde ceza ilk alacağından kesilir. 52.2.5. Taahhüdün yukarıda 52.2. maddesinde belirtilen ifa edilmeme hali, sözleşme süresi boyunca her birlik için; ıspanak 6 (Altı), karnabahar 6 (Altı), pırasa 6 (Altı), beyaz başlahana 6 (Altı), yeşil salata ve marul 6 (Altı),portakal 6(altı), mandalina 6 (Altı), kuru soğan 6 (Altı), patates 6 (Altı), maydanoz 6 (Altı), limon için 6 (Altı) defa olduğunda yükleniciye 10 gün süreli ihtarı çekilecektir. İhtarının yükleniciye tebliğinden itibaren sözleşmenin kalan süresinin bitimine kadar geçen periyot içerisinde taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa Sözleşme tasarısının 42.1maddesi hükümleri gereğince sözleşme fesih edilecektir. Sözleşme feshi halinde ilgili gıda maddelerinin alımı son bulacaktır. Her bir cins gıda maddesi için bir defaya mahsus ihtarname çekilebilecektir. Çekilen ihtara uyarak mal tesellümüne devam eden yüklenicinin diğer cinslere yönelik ifa edilmeme hali vuku bulduğunda onlar için de aynı işlem uygulanacaktır. 52.2.6. Tip idari şartnamenin 53.3.4. maddesindeki taahhüde riayetsizlik halinin gerçekleşmesi halinde yüklenici geçecek her gün için red olan malın tamamının para tutarının ONBİNDEİKİSİ nisbetinde para cezası verecektir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 3 (üç) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir. Madde 53-Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları 29 53.1.Yüklenicinin teslim programı : Taahhüt konusu mal günlük (Birliğin iki,üç günlük, bir haftalık veya daha uzun sürelik ihtiyaçları için, birlik tarafından belirlenecek aylık tebligat programına göre) 17’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığı Tüketim 327 Mal Saymanlığı (KİĞI / BİNGÖL) ihtiyaçlar nispetinde depolarına her gün 1200 ye kadar teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. 53.2.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları : 53.2.1. Her gün ne miktar mal alınacağı : 17’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığı Tüketim 327 Mal Saymanlığı (KİĞI / BİNGÖL)’nca verilecek aylık tebligatlarla belirtilecektir. Bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgahına en az üç (3) gün evvelden ulaştırılacaktır.( Elden veya Resmi İadeli Taahhütlü) 53.2.2. Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından mal vereceği mal saymanlığından öğrenmek zorundadır. Fazla getirilen malı alıp almamakta Ciheti Askeriye serbest ve yetkilidir. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. 53.2.3. 17’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığı Tüketim 327 Mal Saymanlığı (KİĞI / BİNGÖL) lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile aylık teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapabilir. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki malı en geç saat 1200 (oniki) ' e kadar ( Saat 0700 ile 1200 arası olmak üzere) 17’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığı Tüketim 327 Mal Saymanlığı (KİĞI / BİNGÖL) depolarına teslim edilerek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 2 (iki) saat yani 1400 (Ondört)'e kadardır. 53.2.4. Yüklenici saat 1200 den evvel mal getirmiş ve gelen mal RED edilmiş ise RED' e mukabil saat 1200 'y e kadar cezasız veya saat 1400 'e kadar cezalı süre olarak teslimatta bulunabilir. Saat 1400 den sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda teslim alan makam serbest ve yetkilidir. Alıcı makam saat 1400 ‘den sonra mal almak istemez ise o gün hiç mal getirilmemiş işlemi yapılacaktır. 53.2.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. |
a) Yapılacağı yer | : | 17’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı |
b) Tarihi ve saati | : | 22.11.2010 - 11:00 |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
PIRASA ALIMI | 10000,00 | KG. |