TEMİZLİK MALZEMESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jan. Kmd.okl.eğitim Mrkz.komutanlığı(foça/izmir)
2 (İki) Kalem Kişisel Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2011/125813
1-İdarenin
a) Adresi : İsmet Pasa Mh. Mersinaki Cd. 35650 Foça İzmir
b) Telefon ve faks numarası : 2328121109 - 2328122099
c) Elektronik Posta Adresi : Ihlkomegt104@Jandarma.Gov.Tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yenifoça 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı
(Yenifoça/İzmir)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip İşe Başlama Talimatının Tebliğ Edildiği Tarihi Takip Eden Günden İtibaren 20 (Yirmi) Takvim Günü İçerisinde, Defaten Teslim Edilecektir. 10.3.2. Teslim Etme, Teslim Alma Şekil Ve Şartları; 10.3.3.Mal Teslimatları, Teslim Süresi İçinde Teslime Başlanan Tarihten İtibaren 4 (Dört) İş Günü İçerisinde Tamamlanır. Aksi Halde Mal Teslimi Durdurularak O Ana Kaar Teslimatı Yapılan Mallarda İdarece Dışarı Çıkarılır Ve İdarenin Bu Konuda Yapmış Olduğu Masraflar Yükleniciden Ayrıca
Tahsil Edilir. Bu Uygulama Sonucunda Malda Meydana Gelebilecek Zarar, Hasar Ve Kayıp Ve Ziyandan Dolayı Yüklenici Herhangi Bir Hak Talebinde Bulunamaz . İş Artışı Ve İhtarlı Süre Kapsamında Teslim Edilebilecek Mal Ve Hizmetlerde De Aynı Hüküm
Uygulanır. Bu Maddenin Uygulanmasından Malı Geçici Olarak Teslim Alan Birimler İhale Yetkilisine Karşı Sorumludur. 10.3.4. Yüklenici Teslim Etmiş Olduğu Malı; Yürürlükteki Mal Alımları Kalite Güvence, Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemleri Yönergesinde Muayeneye Başlanmayacağı Belirtilen Şartlar Ve Muayene Sonucu Red Edilme Hali Dışında Geri Alamaz.
10.3.5.Yüklenici Getirdiği Malın Reddi Halinde; Red Edilen Malın Yerine Normal Teslim Süresi İçerisinde Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Malını Alıp Yenisini Getirmekte Veya İtiraz Muayenesi İstemekte Serbesttir. 10.3.6.Yüklenicinin, Sözleşmeye Uygun Olarak Malı Süresinde Teslim Etmedigi/İşi Süresinde Bitirmedigi Takdirde İdare Tarafından En Az On Gün Süreli Yazılı İhtar Yapılarak Gecikilen Her Takvim Günü İçin Sözleşme Bedelinin
%0,05 - (Onbindebeş) Oranında Gecikme Cezası Uygulanır. Normal Teslim Süresi Dolmuşsa Verilecek İhtarlı Süre İçerisinde Bir Defa Olmak Üzere Getirilecek Malların Muayenisi Yapılır 10.3.7.İhtarlı Süre Sonunda Da Taahhütün Şartname/Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmemesi Halinnde, Ayrı Protesto Etmeye Ve Hüküm Almaya Gerek Kalmaksızın Kesin Teminatı Gelir Kaydedilir Ve Sözleşme Feshedilerek Hesabı Genel Hükümlere
Göre Tasfiye Edilir. Ayrıca Yüklenici Hakkında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 22 Nci Maddesi Hükümleri Tatbik Edilir. 10.3.8.Getirilen Malın Muayene Sonucu Red Edilmesi Halinde Yüklenici Muayene Sonucunu Kendisine Tebliğ Edildiği Tarihi Takip Eden Günden İtibaren (7) İş Günü İçinde Malı Bulunduğu Yerden Teslim Alıp Kaldırmak Zorundadır. Aksi Halde Geçen Her Gün İçin Sözleşme Bedelinini %0.05 (Onbindibeş) Oranında Ceza İstihkakından Kesiecektır. Ancak Cezalı Müddet Hiçbir Şekilde On Günü Geçemez. Geçtiği Takdirde Teslim Yerindeki Muhakemat Müdrülüğü Vasıtasıyla Gerekli Yasal İşlemler Başlatılacaktır. Geçen Süre İçerisinde Malın Miktarının Eksilmesi Veya Evsafını Kaybetmesinden Dolayı Alıcı Birlik Sorumlu Olmayacaktır. Bu Süre İçerisinde Malların Teslim Alınmaması Halinde, İdarece Kışla Dışında Çıkarılabileceği Gibi Hiç Bir Sorumluluk Altına Girilmeksizin Mevcut Depolarda Muhafazasına Devam Edilebilir. İdare Bununla İlgili Her Türlü Masrafı Yükleniciden Tahsil Edebilir. Yüklenici Süresinde Geri Almadığı Mallara İlişkin Olarak İdareden Herhangi Bir Hak Talebinde Bulunamaz. 10.3.9.Teslim Süresinin Son Günü(İhtarlı Süre Dâhil) Resmi Tatile Rastlarsa, Tatili İzleyen İlk İş Günü Mal Teslimi Yapılabilir. Bu Takdirde Ceza Uygulanmaz. İhtarlı Süre
Malın Teslim Edilebileceği Son Günü Takip Eden İlk İş Gününden İtibaren Başlatılır. Teslim Edilen Malın Red Olması Durumunda Teslim Süresi Sona Ermiş Ve Muayene Sonucu Tebliğ Edilmiş İse Yüklenicinin İtiraz Muayenesi Talep Etmesi İçin 2 (İki) İş Günü Beklenecek, İtiraz Edilmemesi Halinde Yükleniciye Muayene Sonucunun Tebliğini Takip Eden İlk İş Gününden İtibaren Başlatılmak Üzere İhtar Çekilecektir. 10.3.10.Muayene Sonuçlarında Yapılacak İtirazlarda; İtiraz Muayenesi Ayrı Bir Teslimat Gibi Değerlendirilmeyecek Olup, Aynı Muayenenin Devamı Gibi Değerlendirilecektir. Ayrıca Bir Süre Hesabı Yapılmayacaktır. 10.3.11. Getirilen Malzemelerin Herbir Kalemi Aynı Marka Ve Modelde Olacaktır. Her Bir Kalemdeki Malzemeye Takılacak Yedek Parça Ve Aksesuarlarda Kendi İçinde Aynı Marka Ve Modelde Olacaktır. 10.3.12.Bu Tip Sözleşme Hükümlerince Fazla Alım Yapılması Halinde Yüklenici Firma Öncelikle İdari Şartnamenin 2. Maddesinde Belirtilen Miktarı Teslim Etmek Zorundadır. Ancak Yüklenici İstenildiği Takdirde Asıl Mal Miktarı İle Fazla Alım Miktarının Aynı Anda Teslim Edebilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Jandarma Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Foça
İzmir)
b) Tarihi ve saati : 13.09.2011 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma Komando Okulu
Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Foça İzmir) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Foça İzmir)
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.