YİYECEK MADDESİ SATIN ALINACAKTIR İhale Cetveli

YİYECEK MADDESİ SATIN ALINACAKTIRMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK İKM.MLY.OK.EĞT.MRK.K.

4 Kalem Yiyecek Maddesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2010/579748

1-İdarenin
a) Adresi	:	GENERAL KENAN EVREN KISLASI - 34855 MALTEPE İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası	:	2164175780 - 2164177380
c) Elektronik Posta Adresi	:	ikm.mly.ihkom@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)	:	: Bu madde boş bırakılmıştır.

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı	:	İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri	:	Kemalpaşa Hazır Tatlısı 5.000 Kg., Şekerpare Hazır Tatlısı 5.000 Kg., Şambaba Hazır Tatlısı 5.000 Kg., İrmik 3.000 Kg.; İkm. Mly. Okl. ve Eğt. Mrk. K. lığı Tük. Mlz. 661 Mal Saymanlığı Yiyecek Depolarına – Küçükyalı / İSTANBUL Kemalpaşa Hazır Tatlısı 3.000 Kg., Şekerpare Hazır Tatlısı 3.000 Kg., Şambaba Hazır Tatlısı 3.000 Kg., İrmik 2.000 Kg. ; 2 ' nci Zh. Tug. K. lığı Tük. 107 Mal Saymanlığı Yiyecek Depolarına – Maltepe / İSTANBUL’ a teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İhale sürecinin gerektirdiği sebeplerle sözleşme ilk mal istenebilecek tarihten sonraki bir tarihte imzalanır ise işin süresi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren hesaplanacaktır. Ancak işin bitiş tarihi hiçbir şart altında ertesi yılın 30 Haziran tarihini geçemez. 48.1.2. İşin süresi 10 (On ) takvim günüdür. 48.1.3. Yüklenicinin teslim programı : Taahhüt konusu mal işe başlama talimatının tebliğini müteakip 10 (on) Takvim günü içersinde bir seferde (defaten) şartnamenin 2/ç maddesinde belirtilen yere ( Sözleşme miktarını aşılmamak kaydıyla ) teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. 48.1.4. Teslim Etme, Teslim Alma Şekil ve Şartları : 48.1.4.1. Yüklenici mal/malları, işe başlama tarihinden itibaren 48.1. maddesinde belirtilen taksit teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. 48.1.4.2. Taksit Teslim Süresinden Önce Veya Sonra Mal Alımı İçin; 48.1.4.3. İdarenin talebi söz konusu olduğunda yüklenicinin de yazılı rızası alınmak kaydıyla taksitler teslim süresinden önce veya sonra toptan bir defada, taksitler birleştirilerek veya ayrı ayrı taksitler halinde alınabilir. Bu durumda malın bedeli kat’i kabulü müteakip ödenir. 48.1.4.4. Yüklenicinin yazılı talebi söz konusu olduğunda, İdarenin de uygun görmesi halinde taksitler teslim süresinden önce toptan bir defada, taksitler birleştirilerek veya ayrı ayrı taksitler halinde alınabilir. Bu durumda malın bedeli kat’i kabulü müteakip ödenir. 48.1.4.5. Taksitler en çok son taksit teslim tarihine kadar ertelenebilir. 48.1.4.6. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise tip idari şartnamenin 51 nci maddesi ve sözleşme tasarısının 34.4. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 48.1.4.7. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal, kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 48.1.4.8. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir. 48.1.4.9. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 48.1.4.10. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece bu şartnamenin 51 nci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 48.1.4.11. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için o taksit toplamı para tutarının 0,0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 48.1.4.12. Çeşitli nedenlerle bir taksitin kat’i kabulü yapılmadan müteakip taksit/taksitlerin kat’i kabulü yapılırsa kat’i kabulü yapılanların bedeli ödenir. Taksitlerden herhangi birinin ifa edilmemesi nedeniyle sözleşme fesih aşamasına gelirse diğer taksitlerin durumu dikkate alınmadan 4735 Sayılı KİSK’nun 22 nci maddesine göre fesih işlemi gerçekleştirilir. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda henüz idareye teslim edilmemiş taksit veya taksitler varsa bunlar teslim alınmaz. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda idareye daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene işlemleri devam eden taksit veya taksitler varsa bunlara ait her türlü muayene (Fiziksel, duyusal, kimyasal, mikrobiyolojik vb.) işlemleri itiraz muayeneleri de dahil yaptırılır. Sonuçların uygun çıkması halinde kat’i kabulü yapılarak bedeli ödenir. Sonuçların uygun çıkmaması halinde ret olan mal/mallar kaldırtılır ve yerine teslim süresi olsa da yeni mal teslim alınmaz. Yüklenici bu hususları peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 48.1.4.13. Malların tartı, istif, gruplama, işci hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer	:	İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu – Küçükyalı / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati	:	01.02.2011 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İrmik için ürün tebliği bulunduğundan Ürün Kalite Belgesi istenmeyecektir. Kemalpaşa, Şekerpare ve Şambaba Hazır Tatlısı için; Ürün Kalite Belgesi ile ilgili olarak; I. TSE Uygunluk Belgesi veya II. Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Uygunluk Raporu veya III. Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya IV. Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C.Elçilik/Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen lâboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.) ihale komisyonuna verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı – Küçükyalı / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı – Küçükyalı / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.