| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
| İŞİN ADI : | Kalorifer kazanı ve genleşme tankı basınç testleri, baca gazı emisyon ölçümlerinin yapılması maksadıyla hizmet alımı. | ||||||||||||||
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
| İDARE ADI: | K.K.Lojistik Komutanlığı | ||||||||||||||
| ADRESİ: | K.K.Lojistik Komutanlığı Gümüşdere/ANKARA | ||||||||||||||
| TELEFON VE FAX NUMARASI: | +903123845370 (4561-62-63-67) - +903123422031 | ||||||||||||||
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | |||||||||||||||
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | 2'nci Ulş.Ağır Oto Tb.K.lığı (Mamak /ANKARA) 'nda bulunan kazanların ve genleşme tanklarının basınç testlerinin ve baca gazı emisyon ölçümlerinin yapılması maksadıyla hizmet alımı. | ||||||||||||||
| MİKTARI: | 15 Kalem | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM YERİ: | 2’nci Ulaştırma Ağır Oto Tabur Komutanlığı Mamak/ANKARA | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | Alınacak hizmet alımı işi piyasa araştırma tutanağının imzalanıp, yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. | ||||||||||||||
| İhalenin YAPILACAĞI YER: | Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gümüşdere-Keçiören/ANKARA | ||||||||||||||
| İhalenin TARİH VE SAATİ: | 14/8/2014-14:00 | ||||||||||||||
| İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
| 1.Alınacak hizmet alımı işi piyasa araştırma tutanağının imzalanıp, yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Birinci düşük fiyat veren yüklenici teklif fiyatına göre hizmet alımı işini teslim etmediği takdirde, alım düşük fiyat teklifi sırasına göre yaklaşık maliyetin altında olmak kaydıyla diğer yüklenicilerden yapılacaktır. 2. İhtiyaç duyulan hizmet alımı için sözleşme yapılacaktır. 3. Teminat alınmayacaktır. 4. Şartname düzenlenmeyecektir. 5. İsteklilerde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 10 "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" aranmayacaktır. 6.Bu alım usulünde; Birim fiyat üzerinden teklif alınacak olup, yapılacak olan işin tamamı için teklif verilecektir. 7.Hizmet alımı işinin ödemesi 03.5.9.90 ''Diğer Hizmet Alımları '' ve 03.5.1.04 ''Müteahhitlik Hizmetleri'' ödeneğinden karşılanacaktır. 8. Yapılacak olan hizmet alımı işinin kontrolü oluşturulan kontrol heyeti tarafından yapılacaktır. 9. Yapılacak olan hizmet alımı işinin muayenesi ve kabulü oluşturulan muayene ve kabul heyeti tarafından yapılacaktır. 10. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi, Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve Hakediş Raporu 2'nci Ulş.Ağır Oto Tb. K. tarafından onaylanacaktır. 11. Alınacak olan hizmet alımının ödemesi; kontrol teşkilatı tarafından hazırlanacak Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi, Hizmet İşleri Hakediş Raporu ile Muayene Kabul Komisyonu tarafından hazırlanan Hizmet İşleri Kabul Tutanağına göre, K.K.Loj.K.lığı Mly.ve.Büt.Ynt.D.Bşk.lığınca tahakkuka bağlanarak Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre MSB ANKARA Ted.Blg.Bşk.lığı Nakit Saymanlığınca ödeme yapılacaktır. 12. Alım, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. 13.Temas Noktası: Ulş.Yzb.Hasan Ali ZEYBEK İrtibat Tel: 0312 810 50 60 (Dahili: 3104 yada 3105) 2’NCİ ULAŞTIRMA AĞIR OTO TABUR KOMUTANLIĞI (MAMAK / ANKARA) BASINÇ TESTLERİ VE BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ YAPILACAK KAZANLARLA İLGİLİ HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu sözleşme, bir tarafta K.K.Lojistik Komutanlığı GÜMÜŞDERE / ANKARA (bundan sonra “idare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafa ……………………………………………………….’nden sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İdarenin Adresi : K.K.Lojistik Komutanlığı GÜMÜŞDERE / ANKARA olup, Tel No : 0 312 384 53 70 ( 4HAT ) (4561-4563) Faks No : 0 (312) 342 20 31 E- Posta Adresi ( Varsa ) : Bu madde boş bırakılmıştır. 2.2. Yüklenicinin tebligat adresi : Tel No : Faks No : - E-Posta Adresi (Varsa) : - Madde 3. Yüklenicinin Adı veya Ticaret Ünvanı, Tebligata Esas Adresi 3.1. Yüklenicinin Adı veya Ticaret Ünvanı: 3.2. Tebligata Esas Adresi: Madde 4. Varsa Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. Madde 5. Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Süresi Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birin fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan …………………………………………….. Türk Lirası (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Madde 6. Ödeme Yeri ve Şartları ile Avans Verilip Verilemeyeceği, Verilecekse Şartları 6.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında her türlü ödeme MSB.Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık müdürlüğüne bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümle saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir. 6.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: Ödemeye Esas para birimi de Türk Lirası (TL)’dır. Teslim edilen mal/hizmetin bedeli ait olduğu yılın bütçesinden Maliye Bakanlığınca belirlenen esas, usuller serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde idare tarafından Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca uygun bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesine müteakip yüklenici yürürlükteki mali mevzuata uygun olarak düzenleyeceği faturayı 2’nci Ulş.Ağır Oto Tb.K.lığına teslim edecektir.2’nci Ulş.Ağır Oto Tb..K.lığınca düzenlenecek hizmet ifâ belgesine istinaden ödeme yapılacaktır. Ödeme, yüklenicinin fatura üzerinde veya vereceği dilekçede belirteceği banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılacaktır. 6.3. Fatura bedeli üzerinden ( % 0,948 damga vergisi) damga vergisi kesilecektir. Yüklenici tarafından sözleşme tarihinden önce ayrıca saymanlığa yatırılacaktır. Ayrıca KDV’nin 5/10’u tevkif ata tabi tutulacaktır. 6.4. Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 7. Sözleşme Konusu İşler İçin Ödenecekse Fiyat Farkının Ne Şekilde Ödeneceği Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Madde 8. Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç Giderlerinden Hangisinin Sözleşme Bedeline Dahil Olacağı Taahhüt yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. Madde 9. Vergi, Resim Harçlar ile Sözleşme ile ilgili Diğer Giderlerin Kimler Tarafından Ödeneceği Vergi, resim harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderler yüklenici tarafından ödenecektir. Madde 10. Kesin Teminat Miktarı ve Kesin Teminatın İadesine Ait Şartlar Bu iş için kesin teminat alınmayacaktır. Madde 11. Garanti İstenilen Hallerde Süresi ve Garantiye Ait Şartlar 11.1.İş süresince verilecek her türlü hasar yüklenici firma tarafından giderilecektir. 11.2. Garanti süresi 1 Yıldır. 11.3.Yapılacak olan hizmet alımı ile ilgili; yüklenici tarafından idareye 1 yıl süreli garanti taahhütnamesi verilecektir. 11.4.Alınan mal/hizmet ve yapılan işlerin bedellerinin ödemesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınmıştır. Yüklenici firma yaptığı işlerinin bitiş tarihinden itibaren 1 (BİR YIL) boyunca oluşan her türlü arıza ve bakımdan sorumludur . Madde 12. İşin Yapılma Yeri, Teslim Alma, Teslim Etme Şekil ve Şartları 12.1. Hizmet alımını alan yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (onbeş) iş günü içerisinde söz konusu kazanların basınç testleri ve baca gazı emisyon ölçümleri ile ilgili hizmet alım işini tamamlayarak 2’nci Ulş.Ağır Oto Tb.K.lığına teslim edilecektir. 12.2. Teslim süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk mesai günü saat 17:30’a kadar hizmet teslim edilecek, bunun gecikme cezası uygulanmayacaktır. Madde 13. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar Yüklenici sözleşmeye uygun olarak hizmetin süresinde teslim etmediği taktirde idarece gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin Binde Beşi oranında gecikme cezası uygulanır.Bu süre azami 10 (on) takvim gününü geçmeyecektir. Madde 14. Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 14.1. Teslim edilen hizmetin muayenesine Komutanlığımız Muayene ve Kabul Komisyonu Heyeti tarafından yapılacaktır. 14.2. Kazanların, genleşme tanklarının basınç testlerinin ve baca gazı emisyon ölçümlerinin yapılması hizmet alımı işi ile ilgili olarak istekliler TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) tarafından verilmiş “A Tipi Muayene Kuruluşu” belgesini (aslı veya noter onaylı suretini) teklifleri ile beraber sunacaklardır. Madde 15. Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 16. Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder a) Yüklenicinin taahhüdü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasının düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanılmak üzere idarenin yirmi günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlendiği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirten ihtarına rağmen aynı durumunun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayı Kanunun 25’nci maddesi sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 17. Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Çalıştırılan kişilerin adli kayıtlarında şüpheli ve sakıncalı personel olmaması gerekmektedir. Çalıştırılacak kişilerin adli sicil kayıtları işin başlamasına müteakip hizmetin yapılacağı 2’nci Ulş.Ağır Oto Tb.K.lığına bir dosya halinde teslim edilecektir. Çalıştırılan personelle ilgili olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacak ve sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Madde 18. 2’nci Ulaştırma Ağır Oto Tabur Komutanlığı (Mamak) Basınç Testleri ve Baca Gazı Emisyon Ölçümleri Yapılacak Kazanların Hizmet Alımı İle İlgili Şartlar: 1. Kalorifer Kazanı 800.000 kcal/h 1 Adet (Basınç Testi) 2. Kalorifer Kazanı 150.000 kcal/h 1 Adet (Basınç Testi) 3. Kalorifer Kazanı 60.000 kcal/h 1 Adet (Basınç Testi) 4. Kalorifer Kazanı 15.000 kcal/h 1 Adet (Basınç Testi) 5. Kat Kaloriferi 100.000 kcal/h 1 Adet (Basınç Testi) 6. Genleşme Tankı 300 Lt. 1 Adet (Basınç Testi) 7. Genleşme Tankı 200 Lt. 1 Adet (Basınç Testi) 8. Genleşme Tankı 200 Lt. 1 Adet (Basınç Testi) 9. Genleşme Tankı 18 Lt. 1 Adet (Basınç Testi) 10. Genleşme Tankı 100 Lt. 1 Adet (Basınç Testi) 11. Sıcak Su Kazanı 800.000 kcal/h 1 Adet (Baca Gazı Emisyon Ölçümü) 12. Sıcak Su Kazanı 150.000 kcal/h 1 Adet (Baca Gazı Emisyon Ölçümü) 13. Kat Kaloriferi 60.000 kcal/h 1 Adet (Baca Gazı Emisyon Ölçümü) 14. Kat Kaloriferi 15.000 kcal/h 1 Adet (Baca Gazı Emisyon Ölçümü) 15. Kat Kaloriferi 100.000 kcal/h 1 Adet (Baca Gazı Emisyon Ölçümü) Yüklenici tarafından 2’nci Ulaştırma Ağır Oto Tabur Komutanlığı (Mamak /ANKARA) bina ve tesislerindeki yukarıdaki cins ve miktarları yazılı kazanların ve genleşme tanklarının basınç testleri ve baca gazı emisyon ölçümleri tek seferde ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde yapılacaktır. Yapılacak olan hizmet alımı ile ilgili olarak yüklenici tarafından basınç testleri ve baca gazı emisyon ölçümü yapılacak kazanların ve genleşme tanklarının çalışmasının uygun olup olmadığı ile ilgili test yapılacak ve bununla ilgili olarak her bir kazan ve genleşme tankı için detaylı bir rapor hazırlanıp imzalı ve mühürlü olarak idareye teslim edilecektir. Madde 19. Dokümanda Yer Alan Tüm Belgelerin Sözleşmenin Eki olduğu Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 20. Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulamasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 21. Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 22. İmza Bu sözleşme 22 maddeden ibaret olup, idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………………..tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca idare yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir sureti” yükleniciye verecektir. İDARE YÜKLENİCİ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|