| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||||||||
| İŞİN ADI : | SIVI EL SABUNU ALIMI | ||||||||||||||
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||||||||
| İDARE ADI: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı | ||||||||||||||
| ADRESİ: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK | ||||||||||||||
| TELEFON VE FAX NUMARASI: | +904866171469 - +904866169169 | ||||||||||||||
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | |||||||||||||||
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | AŞAĞIDAKİ İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR | ||||||||||||||
| MİKTARI: | 10,000 LT. | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM YERİ: | TÜK-208 MAL SAYMANLIĞI DEPOSU CİZRE/ŞIRNAK | ||||||||||||||
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) iş günü içerisinde mal teslim edilecektir | ||||||||||||||
| İhalenin YAPILACAĞI YER: | 172' NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI İHALE KOMS.BŞK.LIĞI İHALE SALONU CİZRE/ŞIRNAK | ||||||||||||||
| İhalenin TARİH VE SAATİ: | 28/5/2015-9:30 | ||||||||||||||
| SARTNAME NO: | İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR | ||||||||||||||
| İHALE İLANI METNİ | |||||||||||||||
| 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN BİRLİKLERİN İHTİYACI İÇİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22-D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALINACAK İKMAL MADDELERİNE AİT İLANDIR. Doğrudan temin dokümanının görülmesi ve temini; 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı-Cizre/ŞIRNAK adresinden sağlanacaktır. (Onay Belgesinde Dokümanı Satış Bedeli 50,00TL olarak belirtilmiştir.) 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI SIVI EL SABUNU DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME I - DOĞRUDAN TEMİNİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: 172NCI ZH TUG K YRD. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK b) Adresi: 172' NCI ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIGI 73200 - CİZRE / ŞIRNAK c) Telefon numarası: 4866171469 ç) Faks numarası; 4866169169 d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Doğrudan temin Komisyon Başkanı (Dahili Tel:2064), İkmal Subayı 1.2. İstekliler, doğrudan temin ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - Doğrudan temin konusu alıma ilişkin bilgiler 2.1. Doğrudan temin konusu malın; a) Adı: SIVI EL SABUNU b) Varsa kodu: c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır. 10.000 litre SIVI EL SABUNU: 07 Ağustos 2012 tarihli ve 202-0000-8520-002-000-0 numaralı teknik şartnamenin 2.1.1. maddesindeki Sıvı el yıkama maddesi olacaktır.Teknik İstekler ilgili teknik şartnamenin 3.2. Maddesindeki gibi olacaktır. Alımı yapılacak sıvı sabun birim ambalajı 5-30 (±5) (en az beş en çok otuz) litrelik plastik bidonlarda piyasa teamüllerinde olacaktır.Ancak mal tesliminden önce ihtiyaç olması halinde ve İdarenin talep etmesi üzerine belirlenen miktarda sıvı el sabunu 0,5- 5 (en az beşyüz ml en çok beş lt) ltlik ambalajlarda teslim edilecektir.(Bu miktar toplam miktarın %5 ini geçemez) ç) Teslim edileceği yer: 172' NCI ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIGI SAYMANLIK DEPOLARI 73200 - CİZRE / ŞIRNAK Madde 3 - Doğrudan temin ilişkin bilgiler ile doğrudan temin ve son teklif verme tarih ve saati 3.1. a) Doğrudan temin kayıt numarası: D/T - 6 b) Doğrudan temin usulü: Doğrudan Temin. (Açık Eksiltme Usulü İle) c) Tekliflerin sunulacağı adres: 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı-Cizre/ŞIRNAK ç) Doğrudan Teminin yapılacağı adres: 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı-Cizre/ŞIRNAK d) Doğrudan temin (son teklif verme) tarihi: 28.05.2015 e) Doğrudan temin (son teklif verme) saati: 09:30 f) Doğrudan temin komisyonunun toplantı yeri: 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu-Cizre/ŞIRNAK 3.2. Doğrudan Temin Teklifleri (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Doğrudan temin (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 3.4. Doğrudan temin tarihinin tatil gününe rastlaması halinde doğrudan temin, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de doğrudan temin yukarıda belirtilen saatte yapılır. 3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4 - Doğrudan temin dokümanının görülmesi ve temini 172nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İhale Komisyon Başkanlığı-Cizre/ŞIRNAK Madde 5 - Doğrudan temin dokümanının kapsamı 5.1. Doğrudan temin dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname, b) Teknik Şartname, c) Sözleşme Tasarısı, ç) Standart formlar: Kesin Teminat Mektubu, Birim Fiyat Teklif Mektubu d) Garanti Taahhütnamesi 5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, doğrudan temin dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 5.3. İstekli tarafından, doğrudan temin dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. Doğrudan temin dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. II - DOĞRUDAN TEMİNE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7 - Doğrudan temine katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri Bu madde boş bırakılmıştır Madde 9 - Doğrudan temine katılamayacak olanlar 9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde doğrudan temine katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde doğrudan temin katılamazlar. 9.2. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine doğrudan temin yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek doğrudan temin iptal edilir. 9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle doğrudan teminlere katılamayacak durumda olduğu halde doğrudan teminlere katılan istekliler sadece doğrudan temin dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz. Madde 10 - Doğrudan temin dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar 10.1. İsteklilerin, doğrudan temin tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Doğrudan temin üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, doğrudan temin tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir. 10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca doğrudan temine katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumları sağlayamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri 11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. Madde 12 - Doğrudan temin dokümanına ilişkin açıklama yapılması 12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, doğrudan temin dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, doğrudan temin tarihinden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 13 - Doğrudan temin dokümanında değişiklik yapılması Doğrudan temin dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak idarenin menfaati doğrultusunda yeni ürün, model değişikliği vb. hususlarında değişiklik yapılabilir. Madde 14 - Doğrudan temin saatinden önce doğrudan teminin iptal edilmesi 14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya doğrudan temin dokümanında yer alan belgelerde doğrudan teminin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, doğrudan temin saatinden önce doğrudan temin iptal edilebilir. 14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle doğrudan teminin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara doğrudan teminin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 14.3. Doğrudan teminin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. 14.4. Doğrudan teminin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 15 - İş ortaklığı 15.1. Bu madde boş bırakılmıştır Madde 16 - Konsorsiyum 16.1. Konsorsiyumlar doğrudan temin teklif veremez. Madde 17 - Alt yükleniciler 17.1. Doğrudan temin konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü 18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Doğrudan temin sonucu, doğrudan temin üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi Bu doğrudan teminde işin tamamı için teklif verilecektir. Madde 20 - Alternatif teklifler 20.1. Bu doğrudan teminde alternatif teklif verilmeyecektir. Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 21.1. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli 22.1. Teklifler doğrudan temin dokümanında belirtilen doğrudan temin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. 22.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin doğrudan temin dokümanında belirtilen doğrudan temin saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 22.3. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği 23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 23.2. Teklif mektubunda; a) Doğrudan temin dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, doğrudan temin tarihinden itibaren 90 - Doksan(rakam ve yazıyla) takvim günüdür. Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler 25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, doğrudan temin, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflardır. 25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Madde 26 - Geçici teminat Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler Bu madde boş bırakılmıştır Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 29 - Geçici teminatın iadesi Bu madde boş bırakılmıştır. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması 30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen doğrudan temin saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. 30.2. Doğrudan temin komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: 30.2.1. Doğrudan temin komisyonunca bu Şartnamede belirtilen doğrudan temin saatinde doğrudan temin başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur. 30.2.2. Doğrudan temin konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi Bu aşamada teklifler açık eksiltme yöntemiyle alınmaya başlanılır. Son tekliflerin verilmesiyle birlikte verilen son teklif bedelleri üzerinden teklif mektupları imzalı olarak alınır. Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi 32.1. Doğrudan temin komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir. 32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya doğrudan temin dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. 32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir. Madde 33 - Aşırı düşük teklifler Bu madde boş bırakılmıştır Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve doğrudan teminin iptal edilmesi Doğrudan temin komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek doğrudan temini iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Bu doğrudan teminde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Madde 36 - Doğrudan teminin karara bağlanması 36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda doğrudan temin komisyonu tarafından doğrudan temin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. 36.2. Doğrudan temin komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. Madde 37 - Doğrudan temin kararının onaylanması veya iptali 37.1. Doğrudan temin kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, doğrudan temin üzerinde bırakılan istekli ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge doğrudan temin kararına eklenir. 37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, isteklinin yasaklı çıkması durumunda doğrudan temin iptal edilir. 37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde doğrudan temin kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 37.4. Doğrudan temin; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 38 - Kesinlesen doğrudan temin kararının bildirilmesi Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 39 - Sözleşmeye davet 39.1. Doğrudan temin kararının ihale yetkilisince onaylandığı tarihi izleyen en geç üç takvim günü içinde, doğrudan temin üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen beş iş günü içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. 39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen beş iş günü içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Madde 40 - Kesin teminat Doğrudan temin üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, doğrudan temin bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır. Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 41.1. Doğrudan temin üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen beş iş günü içinde, doğrudan temin tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer vergi, harçlar vb. yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 41.2. Mücbir sebep halleri dışında doğrudan temin üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilecek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez. Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu 43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Madde 44 - Doğrudan Teminin sözleşmeye bağlanması 44.1. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, doğrudan temin sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 44.2. İdare tarafından doğrudan temin dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir. 44.3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR Madde 45 - Fiyat farkı Doğrudan temin konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar 46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir. a) Ödeme yeri ve şartları b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi e) Cezalar ve sözleşmenin feshi f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli Madde 47 - Diğer hususlar 47.1.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: İdari Şartnamenin 2'nci maddesinde açıklandığı şekilde olacaktır. 47.2. Mal ile ilgili hususlar: 47.2.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malzeme tesliminden itibaren en az 1 yıl garanti süresi olacaktır. Getirilen malın muayenede uygun bulunmaması halinde her değiştirme 15(on) günlük süreyi aşmamak şartı ile 2 (iki) defaya mahsus yenisi getirilebilir.(Birinci değiştirmede 15 gün ,ikinci kez değiştirmede de 15 gün olmak üzere toplam 2 kez değiştirme ve toplam 30 gün hakkı vardır.) Son kullanma tarihinden önce bozulan veya evsafını kaybeden malların yerine tebligatı takiben 10 (on) takvim günü içerisinde yenisini getirilerek muayeneye sunulacağına, bu yapılmadığı takdirde bu yolda yapılacak her türlü masraf ve ceza uygulaması yüklenici tarafından üstlenilecektir. 47.2.2. Bozulanların yerine getirilen malın muayenede uygun bulunmaması halinde 10 (on) günlük süreyi aşmamak şartı ile bir defaya mahsus yenisi getirilebilir. 47.2.3. Değiştirmede geliş, gidiş, nakliye ve muayene ücretleri de dahil her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır. 47.3. Kodlandırma ve kataloglandırma hükümleri : Bu madde boş bırakılmıştır. 47.3.1. Yüklenici, esas üretici veya tali yüklenicilerden temin ettiği mal için de gerekli bilgi ve belgeyi bu hüküm kapsamında temin etmekten sorumludur. 47.3.2. Teslim alınan malın ayıplı çıkması halinde İdare 23.2.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanunun kendisine verdiği yetkileri takip ve uygulamakta serbest ve yetkilidir. Yüklenici, bu Kanun hükümlerine uyacağını peşinen kabul eder. 47.4.1 Teslim Yeri Değişikliği: İdare ihtiyaç durumuna göre istediği takdirde ve yüklenici ile karşılıklı olarak anlaşma kaydı ile teslim yerinde değişiklik yaptırabilecektir. 47.4.2 Lağv ve İntikal Hali: 47.4.2.a. Sözleşmeyi uygulayan birlik/kurumun; lağıv, intikal, teşkilat değişikliği vb. sebeplerle bir kısmının veya tamamının bulunduğu garnizondan ayrılması ve yerine yeni birlik/kurum katılması durumunda; İdare sözleşmeyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte başka bir makama devretmekte serbest ve yetkilidir. Sözleşmenin devredilmesi halinde; doğrudan temin şartnamesinin bütün tatbikatı sözleşmeyi devralan makamca yürütülür. 47.4.2.b. Sözleşmeyi uygulayan birlik/kurumun; lağıv, intikal, teşkilat değişikliği vb. sebeplerle bir kısmının veya tamamının bulunduğu garnizondan ayrılması ve yerine yeni birlik/kurum katılmaması durumunda; İdare sözleşmeyi feshetmekte serbest ve yetkilidir. 47.4.3. Benzer iş olarak tüm laboratuvar, dezenfektan,temizlik,gıda,mal ve malzeme ve ilaç malzemesi alımları kabul edilecektir. 47.5. Doğabilecek hukuki itilaflarda 172 ZH TUG K YRD.Doğrudan temin Komisyon Başkanlığında mevcut asıl suretler geçerli olacaktır. Taraflar buna uymayı peşinen kabul eder. Doğrudan Temin işlemlerinin uygulanması esnasında, Doğrudan Temin dosyasında aksi belirtilmedikçe, Kamu İhale Genel Tebliğinin doğrudan temin ile hükümleri esas alınacaktır. 47.6. Gecikme halinde uygulanacak cezalı süre uygulaması: 47.6.1. Cezalı süre, taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi) ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar hesap edilecektir. Cezalı sürenin başladığı, Tip Sözleşmedeki ve Tip İdari Şartnamedeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben 10 (on) gün süreli ihtar çekilir. Cezalı sürenin başladığı yükleniciye elden tebliğ edildiği durumlarda ayrıca ihtar çekmeye gerek yoktur. İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği tarihten başlayacak, ancak ceza hesaplaması, taahhüdün yerine getirilmediğinin ilgili saymanlık tarafından tespit edildiği günün ertesi gününden itibaren başlatılacaktır. Taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edilmesini takip eden günden itibaren ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde kabul edilecek ve ceza, teslime kadar geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtarname gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilebilecek ve bu tebliğ geçerli sayılacaktır. 47.6.2. Taahhüdün yerine getirilmediği ilgili saymanlık tarafından tespit edildiği gün, ihtarı çekecek olan idareye yazılı olarak aynı gün içinde bildirir. Bu durum idare tarafından yine aynı gün içinde yükleniciye 47.6.1. maddesinde belirtilen şekilde bildirilerek cezalı süre başlatılmış olur. 47.7. Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 47.8. Doğrudan temin dökümanlarında sehven yapılan harf ,kelime vb.hata olması halinde kamu lehine olan durum kabul edilir,kamunun zarara uğraması engellenir.Taraflar bunu peşinen kabul eder hiçbir hak talep edemez. 48. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile sözleşme yapılacaktır. İstekli vermiş olduğu teklif bedeli üzerinden karar pulunu, sözleşme damga vergisini ve kesin teminatını mal müdürlüğüne yatıracak ve yatırdığına dair belgeleri sözleşme imzalanmadan önce ihale komisyon başkanlığına teslim edecektir. Ayrıca istekli, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge ile vergi dairesinden alınmış vergi borcunun olmadığına dair belgeyi, sözleşme imzalanmadan önce ihale komisyon başkanlığına teslim edecektir. --------------------------------------------------------------------------------- 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI SIVI EL SABUNU DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı: 172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK b) Adresi: 172' NCI ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIGI 73200 - CİZRE / ŞIRNAK c) Telefon numarası: 4866171469 ç) Faks numarası: 4866169169 d) Elektronik posta adresi(varsa): 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: .................................................... b) T.C. Kimlik No: .................................................................. c) Vergi Kimlik No: ................................................................. ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: .............................................. d) Telefon numarası: ................................................................ e) Bildirime esas faks numarası: .................................................... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): .................................. 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve Doğrudan temin dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı 5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen SIVI EL SABUNU , Doğrudan temin dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı: 5.1.1.1. 10.000 litre SIVI EL SABUNU: 07 Ağustos 2012 tarihli ve 202-0000-8520-002-000-0 numaralı teknik şartnamenin 2.1.1. maddesindeki Sıvı el yıkama maddesi olacaktır.Teknik İstekler ilgili teknik şartnamenin 3.2. Maddesindeki gibi olacaktır. Alımı yapılacak sıvı sabun birim ambalajı 5-30 (±5) (en az beş en çok otuz) litrelik plastik bidonlarda piyasa teamüllerinde olacaktır.Ancak mal tesliminden önce ihtiyaç olması halinde ve İdarenin talep etmesi üzerine belirlenen miktarda sıvı el sabunu 0,5- 5 (en az beşyüz ml en çok beş lt) ltlik ambalajlarda teslim edilecektir.(Bu miktar toplam miktarın %5 ini geçemez) Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 SIVI EL SABUNU LİTRE 10.000 5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler 7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar 7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlar sözleşme bedeline dahildir. 7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler 7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince KDV hariç Doğrudan temin ve Sözleşmeye ve Taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil Sözleşme Giderleri ile taşıma, muayene, ambalaj tahmil, tahliye,istif,tartı,muayeneye hazır hale getirme ve muayene (Muayene Komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri (İlave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) sözleşme bedeline dahildir. Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile Doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde Doğrudan temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) İdari şartname 2) Teknik şartname 3) Sözleşme tasarısı 4) Yazılı açıklamalar 5)Garanti Taahhütnamesi 8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - Sözleşmenin süresi 9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür. Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı 10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 10.1.1. 172 nci Zh.Tug.K.Yrd. Saymanlık depoları 10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. 10.000 LİTRE SIVI EL SABUNU sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) iş günü içerisinde, teslim edilecektir. Taahhüt edilen mallar Tşn.(Tük.) 208 Mal Saymanlığı deposuna kadar taşıma tahmil, tahliye, depoda istifleme, ambalaj masrafları ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere yukarıda belirtilen teslim programına uygun olarak teslim edilecektir 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: 11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir. 11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. 11.2. Ek kesin teminat: 11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. 11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve Doğrudan temin dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. 11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 12.1. Ödeme yeri 12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler CİZRE 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve Doğrudan temin dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 12.2. Ödeme koşulları ve zamanı 12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası) 'dır 12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. 12.2.3. İhale konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme Tşn.(Tük.) 208 Mal Saymanlığınca, teslim alınacak malın / taksitinin kat’i kabulünü müteakip; alınan mal bedelinin ödenmesi için gerekli evraklar (muayene muhtırası, taşınır mal işlem belgesi ve fatura) tamam olmak koşulu ile iki iş günü içinde ,Mly.Büt.Ş.Md.lüğüne gönderilecek, 172 nci Zh.Tug.K.yrd.lığı Mly.Büt.Ş.Md.lüğü tarafından tahakkuka bağlanarak, ait olduğu yılın 032202-1 ayrıntı kodundan Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde CİZRE Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır. 12.3. Akreditif 12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat Farkı 14.1. Bu Doğrudan teminde fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri 16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri 16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve Doğrudan temin dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri 16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 16.3. İş programı 16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 16.4. Güvenlik önlemleri 16.4.1. Yüklenici; a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,zorundadır. 16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları 16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. 16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır. 16.6. Malların taşınması 16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır. 16.7. Garanti ve bakım, onarım 16.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 12 Ay garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder. 16.7.1.1. Yüklenici, malın ; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde isçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 16.7.1.2. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [yüklenici] ait olmak üzere gerçekleştirecektir. 16.7.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 16.7.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini 16.7.2.1. Malın tamir süresi en fazla iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı idareye tahsis eder. 16.7.2.2. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın , fazla tekrarlanması veya farklı arızaların , fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici mali değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür. 16.7.3. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. 16.7.4. Madde 17 - Eğitim 17.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon 18.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır. Madde 19 - Yeni model 19.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 20 - Ambalajlama 20.1. 20.1. ALINAN SIVI EL SABUNU (EN AZ 5- EN FAZLA 30 LT.'LIK ) PİYASA TEAMÜLÜ PLASTİK BİDONLARDA OLACAKTIR. (İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE 0,5-5 LT AMBALAJLARDA MALIN %5 İNİ GEÇMEMEK KAYDI İLE OLABİLECEKTİR.) BİDONLARDA SIZINTI, BOMBAJ OLMAYACAKTIR. HER PLASTİK BİDONUN ÜZERİNDE , İMALATÇI FİRMA İSMİ, ADRESİ, MALZEMENİN NET MİKTARI, GEREKLİ İKAZ İŞARETLER BULUNACAKTIR. 20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. Madde 21 - Reklam yasağı 21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları 22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. 22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir. 22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 22.5. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması 23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) Malın montaj veya teslim yeri. b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle Doğrudan temin edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve Doğrudan temin dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi Doğrudan temin dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. 24.3. Bu Doğrudan teminde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir. Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 25.1.1. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller 25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. 25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 26 - Sigorta 26.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri 27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi 27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi 27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.3. İzinler ve ruhsatlar 27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.4. İdarenin personeli 27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır. 28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. Madde 29 - Yüklenicinin vekili 29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri 30.1. Muayene için müracaat ve muayene tarihinin belirlenmesi: 30.1.1. Yüklenicinin malı Doğrudan temin dokümanına uygun olarak teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç iki (2) işgünü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır. 30.1.2. İdare tarafından (Muayeneyi yapacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca) öncelikle yükleniciye fiziki muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. 30.1.3. Muayene İşlemlerine Başlanması İçin Gerekli Şartlar Bir malın muayene ve Kabul Komisyonu tarafından muayenesine başlanabilmesi için: 30.1.3.1. Malın Doğrudan temin dokümanında belirtilen miktara ve tip idari şartnamedeki mal ile ilgili hususlarda bulunan belgeleri uygun olarak idareye teslim edilmiş olması, 30.1.3.2. Teslim edilen mallara ait muayene ve kabul işlemlerinin başlatılması için muayene muhtırasının en az 4 (dört) nüsha olarak ilgili saymanlık tarafından bir yazı ile muayene ve kabul komisyonuna gönderilmiş olması zorunludur. 30.1.4. Muayene İşlemleri: Teslim edilen malın muayenesi Garnizon Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca; yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe, TSK Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; ayrıca tip idari şartnamede belirtilen esaslara göre yapılır, muayene payı yükleniciye aittir. 30.1.5. Fiziki Muayene: Fiziki muayeneye yükleniciye tebliğ edilen gün ve saatte başlanır. Muayenenin aynı günde bitmemesi halinde devam edilecek gün ve saat saymanlığa ve muayeneye katılmış ise yükleniciye/yetkili vekiline tebliğ edilir. 30.1.6. Yüklenici veya yetkili vekili fiziki muayenede hazır bulunmaz ise de muayene işlemlerine başlanır ve keyfiyet raporda belirtilir. Hazır bulunursa muayene neticesi yazılan rapor kendisine imza ettirilir. 30.1.7. Fiziki muayene aşamasında verilecek belgeler bu şartnamenin ilgili maddesi esaslarına göre muayene ve kabul komisyonuna yüklenici veya yetkili vekili tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar teslim edilir. 30.1.8. Muayene Aşamasında Teslim Edilecek Belgeler: 30.1.8.1. Uygun Ürün Kalite Belgesi olarak; İstekli üretici firmalar kendi ürününe / ürünlerine ait, istekli yetkili satıcılar yetki belgesi veren firma/firmaların ürününe /ürünlerine ait; a) TSE belgesi veya, b) Türk Standartları Enstitüsünden(TSE) alınan uygunluk raporu veya, c) Ürüne ait TSEK Belgesi(Kalite Uygunluk Belgesi) veya, d) Ürünün Avrupa standardına(EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu(Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki TC Elçilik/Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belgesi )veya, e) Yurt dışından gelen ürünlerde ürün üzerindeki CE veya e veya E işareti ve işaretlerle ilgili belgeler( CE işaretli ve işaretlerle ilgili belgeler Avrupa Birliği yeni yaklaşım direktiflerinde yer alan ürünler için, e veya E işareti ile ilgili belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tekerlekli araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalar için ) Üretici firma, satın alınacak mallara ait Üretim Sertifikasına veya Üretim İzin Belgesi”ne sahip olacaktır. Bu belgenin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği muayeneler sırasında yüklenici tarafından Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir. 30.1.8.2. Yüklenici tarafından fiziki muayene safhasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edilmesi gereken belgeler muayene aşamasında verilmediği takdirde mal reddedilecektir. Bu belgelerin eksik veya farklı olmasından dolayı mal red edilmiş ise bu karara itiraz edilemez. 30.1.8.3. Yüklenice malın %1 kadar muayene payını verecektir, bunun için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 30.1.9. Laboratuar Muayeneleri:Teknik şartnamede belirtilen esaslarda olacaktır. 30.1.9.1. Fiziki muayene işlemlerinin tamamlanması ve muayene sonucunun uygun çıkması halinde kimya, bakteri vb. laboratuar muayeneleri için alınan numuneler en geç 3 (ÜÇ) işgünü içinde ilgili laboratuarlara muayene ve kabul komisyon başkanlıklarınca ulaştırılır. Ancak, yüklenici fiziki muayene sonucunun ve laboratuar muayenesi için numunelerin gönderileceği laboratuarlara ilişkin bilginin kendisine tebliğini müteakip 2 (İKİ) iş günü içinde gerekli analiz ücretlerini ilgili laboratuara yatırmak ve makbuzunu idareye teslim etmek zorundadır. Yüklenici, analiz ücretlerini verilen bu süre içerisinde yatırmadığı takdirde; geçecek her gün için o taksit toplamı para tutarının %0,05 (ONBİNDEBEŞİ) nispetinde para cezası kesilir. Ancak cezalı süre hiçbir zaman 5 (beş) günü geçemez. Geçtiği taktirde sözleşme tasarısının 34. maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 30.1.9.2. Muayene ve kabul komisyonları Doğrudan temin dokümanında yer alan laboratuar muayenesine ilişkin bütün muayene test ve analizleri yaptırmaktan sorumludur. 30.1.9.3. Muayene komisyonlarının laboratuar muayene ihtiyacı (Kimyasal test ve analizler dahil), Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarınca karşılanır. (Söz konusu Laboratuarlar yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesinde belirtilmiştir.) 30.1.9.4. Mikrobiyolojik, serolojik, histolojik ve toksikolojik muayene ihtiyaçları, bu analizleri yapma kabiliyetine sahip Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarınca karşılanacaktır. 30.1.9.5. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlıkları yürürlükteki TSK. Mal Alımları, Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesinde yazılı, kendilerini destekleyen laboratuarlarda yaptıramadıkları Doğrudan temin dokümanında yer alan bütün test ve analiz ihtiyaçlarını kamu, kurum ve kuruluşları (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri, Veteriner Araştırma Enstitüsü Başkanlıkları, Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Başkanlıkları, Türk Standartları Enstitüsüne bağlı laboratuarlar, Belediye gibi) laboratuarları ile üniversite laboratuarlarından karşılar. Buralarda yaptırılacak her türlü muayene masrafı da yükleniciye aittir. 30.1.10.İtiraz Muayenesi: Yüklenici, fiziki muayene sonucunun RED çıkması halinde muayene sonucuna itirazını, sonucun kendisine tebliğini müteakip 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak malı teslim etmiş olduğu Mal Saymanlığının bağlı olduğu Komutanlığa yapabilir. Yüklenicinin veya yetkili vekilinin fiziki muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz. (Ancak muayene ve kabul komisyonu, muayenede istenen belgelerin tam ve uygun olmaması nedeniyle muayene sonucuna RED kararı vermişse yüklenicinin bu karara itiraz hakkı yoktur.) 30.1.10.1. Bu taktirde ilk muayene kabul komisyonunda görev almamış kişilerden oluşturulacak başka bir komisyona malın itiraz muayenesi yaptırılır. Bu muayenede verilen karar taraflar için kesindir. Yüklenicinin ikinci muayene sonucuna itiraz hakkı yoktur. Anlaşmazlığın yargıya intikal etmesi halinde taraflar ikinci muayene raporunu delil olarak kabul ve bu rapora göre işlem yapmayı taahhüt eder. 30.1.10.2 Yüklenici laboratuar muayene sonuçlarının RET çıkması halinde de, muayene sonucunun kendisine tebliğini müteakip 2 (İki) iş günü içinde ilgili saymanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Bu takdirde daha önce tutulmuş olan numuneler yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre hakem laboratuarlara (zorunlu haller dışında idare ile bağı olmayan laboratuarlar) gönderilerek analizleri yaptırılır. Hakem laboratuarların vermiş olduğu karar taraflar için Kati’dir. Yüklenicinin ikinci muayeneye itiraz hakkı yoktur. Muayenenin idarenin laboratuarı dışında herhangi bir laboratuarda yapılması durumunda ise, şartnameye uygunluk raporu düzenlenen mallar için idarenin gerekli görmesi halinde yeniden muayenesi yapılmak üzere, hakem laboratuarda incelettirilir. 30.1.11. Yüklenici, reddedilen malın, muayene sonucunun kendisine tebliğini müteakip 3 (üç) gün içerisinde bulunduğu yerden kaldırmak zorundadır. Bu müddet içerisinde kaldırmadığı takdirde, yüklenici geçecek her gün için o taksit/ taahhüt toplamı para tutarının %0,02 (ONBİNDEİKİSİ) nispetinde para cezası verecektir. Ancak cezalı süre hiçbir şekilde 10 (ON) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 30.1.12. Her türlü muayene sonucu ilgili Mal Saymanlığı tarafından yükleniciye tebliğ edilir. Ancak yüklenicinin veya kanuni vekilinin fiziki muayenede hazır bulunmaları halinde fiziki muayene sonucu muayene ve kabul komisyon başkanlığınca o anda tebliğ edilir. Firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi halinde durum bir tutanakla tevsik edilir ve tebliğ o anda yapılmış sayılır. 30.1.13. Muayenelerde görülecek kusur ve noksanlar: Sözleşme konusu malın kabulünde tespit edilen noksan ve kusurlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu takdirde bu husus ve kusur ve noksanlıkların giderilmesi için yükleniciye verilen süre de belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Ancak kusur ve noksanların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde komisyon üyeleri tarafından imzalanarak rapor işleme konur. Muayene ve Kabul Komisyonunun vereceği süre hiçbir şekilde teslim süresini geçemez. 30.1.14 Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek, teknik şartname ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen yeter sayıda numune saklı tutulur. Numune; mühürlü durumda ve özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden, Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından, ilgili mevzuat ve idare tarafından belirlenmiş (İhale dokümanında belirlenmiş bir garanti süresi varsa, garanti süresinden az olmayacak şekilde) süre boyunca alıkonulur. 30.1.15. Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (Laboratuar muayene masrafları, istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj vs.) (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç) yükleniciye aittir. 30.1.16. Muayene sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir. Bu sebeple eksilen miktar yüklenici tarafından tamamlanır. 30.1.17. Sözleşme konusu malların muayene ve testleri tamamlandığında, Muayene ve kabul Komisyonunun olumlu raporu idarece kabul edilerek ödemeye ilişkin belgelerin düzenlenmesine geçilir. 30.1.18. Muayene ve kabul komisyonunca talep edildiği takdirde; ilgili teknik şartnamede belirtilen ve muayeneler için gerekli doküman ve Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecek veya Muayene ve kabul komisyonunca TSK.NET üzerindeki HTPP.//WWW/TEKBİM/MSB/BAK adresinden temin edilecektir. 30.1.19. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 30.1.20. Muayene esnasında muayene için gerekli her türlü alet, araç, gereç ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır. 30.1.21. Getirilen malın muayenede uygun bulunmaması halinde her değiştirme 15(on) günlük süreyi aşmamak şartı ile 2 (iki) defaya mahsus yenisi getirilebilir.(Birinci değiştirmede 15 gün ,ikinci kez değiştirmede de 15 gün olmak üzere toplam 2 kez değiştirme ve toplam 30 gün hakkı vardır.) Malın red olması halinde toplam mal bedelinin %0,05 (ONBİNDEBEŞİ) nispetinde para cezası kesilir. 30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi 31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir. 31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır. 31.4. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları 32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde Doğrudan temin yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk Doğrudan temindeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen Doğrudan teminlerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır. 32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder. Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler 33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. 33.2. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır. 34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır. Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi 35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü Doğrudan temin dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 35.3.1. Yüklenicinin, Doğrudan temin sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden Doğrudan temin edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi 36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir. 36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile Doğrudan temin etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler 37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır. 37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi 38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya Doğrudan temin dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti 39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk 40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu 41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü 42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde CİZRE mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller 43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 44 - Diğer hususlar 44.1. Kodlandırma Hükmü: Tip İdari Şartname 47nci Maddesinde kodlandırma hükümlerinde açıklanmıştır. 44.2. Teslim Yeri Değişikliği: İdare ihtiyaç durumuna göre istediği takdirde ve yüklenici ile karşılıklı olarak anlaşma kaydı ile teslim yerinde değişiklik yaptırabilecektir. 44.3.Lağıv ve İntikal Hali: Teslim yeri birlik veya kurumun lağıv, nakil, teşkilat değişikliği veya intikali gibi hallerde, alıcı makam sözleşmeyi başka bir askeri Birlik ve Kuruma aynen devretmeye yetkilidir. Sözleşmenin devredilmesi halinde; Doğrudan temin şartnamesinin bütün tatbikatı sözleşmeyi devralan makamca yürütülür.Sözleşmeyi uygulayan birlik/kurumun; lağıv, intikal, teşkilat değişikliği vb. sebeplerle bir kısmının veya tamamının bulunduğu garnizondan ayrılması ve yerine yeni birlik/kurum katılmaması durumunda; İdare sözleşmeyi feshetmekte serbest ve yetkilidir. 44.4. Doğabilecek hukuki itilaflarda. 172 NCİ ZH.TUG.K.YRD.lığı İhale Komisyon Başkanlığında mevcut asıl suretler geçerli olacaktır. Taraflar buna uymayı peşinen kabul eder. 44.5. Gecikme halinde uygulanacak cezalı süre uygulaması: 44.5.1. Cezalı süre, taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi) ilgili saymanlık tarafından tespit edilmesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar hesap edilecektir. Cezalı sürenin başladığı, Tip Sözleşmenin 2.4 ncü maddesi ve Tip İdari Şartnamenin 6ncı maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben 10(on) süreli yazılı ihtar çekilir. Cezalı sürenin başladığı yükleniciye elden tebliğ edildiği durumlarda ayrıca ihtarı çekmeye gerek yoktur. İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği tarihten başlayacak, ancak ceza hesaplaması, taahhüdün yerine getirilmediğinin ilgili saymanlık tarafından tespit edildiği günün ertesi gününden itibaren başlatılacaktır. Taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edilmesini takip eden günden itibaren ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde kabul edilecek ve ceza, teslime kadar geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda yazılı ihtarname gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilebilecek ve bu tebliğ geçerli sayılacaktır. 44.5.2. Taahhüdün yerine getirilmediği ilgili saymanlık tarafından tespit edildiği gün, ihtarı çekecek olan idareye yazılı olarak aynı gün içinde bildirir. Bu durum idare tarafından yine aynı gün içinde yükleniciye 44.5.1. maddesinde belirtilen şekilde bildirilerek cezalı süre başlatılmış olur. 44.6. Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır Madde 45 - Yürürlük 45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması 46.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir. İDARE YÜKLENİCİ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|